﻿И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-92772/21-63-673

05 июля 2021 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 июня 2021 года

Полный текст решения изготовлен 05 июля 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рожкиной М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ГКУ "УКРИС", 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЫНКА М., 38, СТР.1, , ОГРН: 1087746549395, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008, ИНН: 7705840379

к ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ- СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2,ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088

o взыскании 100 000 руб. 

при участии:

от истца – Черняновская Л.В. по дов. от 25.01.2021 №у-09-12/21; 

от ответчика – Никольский Н.В. по дов. от 11.06.2021 №13; 

 

У С Т А Н О В И Л:

ГКУ "УКРИС", 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЫНКА М., 38, СТР.1, , ОГРН: 1087746549395, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008, ИНН: 7705840379 обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ- СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2,ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088 о взыскании штрафа в размере 100 000 руб. 00 коп. и обязании ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2, ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088 передать ГКУ "УКРИС", 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЫНКА М., 38, СТР.1, , ОГРН: 1087746549395, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008, ИНН: 7705840379 исполнительную документацию: акт технической приемки кабельной канализации и акт технической приемки наружного освещения по государственному контракту от 01.04.2019 № 0173200001419000066 на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: г. Москва, СВАО, территория, прилегающая к р. Яуза.

Учитывая отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам отзыва.  

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности,  заслушав представителей истца и ответчика, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 01.04.2019 между Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (далее- Истец, Заказчик, ГКУ «УКРиС») и ООО «БАСК» (далее - Ответчик, Подрядчик) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон РФ «О контрактной системе») и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика способом закупки аукцион в электронной форме (реестровый № торгов 0173200001419000066, протокол подведения итогов от 18.03.2019 № 3) был заключен государственный контракт № 0173200001419000066 на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: г. Москва, СВАО, территория, прилегающая кр. Яуза (далее- Контракт).

На основании п. 1.1 Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству зоны отдыха по адресу: г. Москва, СВАО, территория, прилегающая к р. Яуза (далее - работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных: настоящим Контрактом.

На основании п. 2.1 Контракта цена Контракта составляет 919 040 655,24 руб., в т.ч. НДС (20%) 153 173 442,54 руб. (далее - цена Контракта).

На основании п. 3.1 Контракта сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1): 520 календарных: дней с момента заключения контракта.

В соответствии с п. 4.1 Контракта Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах:.

На основании п. 5.1.1 Контракта Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

На основании п. 5.1.4 Контракта Заказчик вправе осуществлять контроль за объемом и сроками вьшолнения работ.

На основании п. 5.4.1 Контракта Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 Контракта) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

Период выполнения работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: r. Москва, СВАО, территория, прилегающая к р. Яуза установлен с 01.04.2019 по 01.09.2020. ООО «БАСК» были завершены работы по благоустройству зоны отдыха по адресу: г. Москва, СВАО, территория, прилегающая к р. Яуза.

На дату подачи искового заявления ООО «БАСК» не сдана в полном объеме исполнительная документация, предусмотренная Контрактом, в частности: Акт технической приемки кабельной канализации и Акт технической приемки наружного освещения.

На основании п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №-1063» и иным законодательством Российской Федерации.

На основании п. 7.5 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: в соответствии с п. 7.5.4 Контракта штраф составляет 100 000,00 руб., если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

С целью досудебного урегулирования спора ГКУ «УКРиС» была направлена претензия от 19.10.2020 № у-06-7393/0 с требованием оплаты неустойки в размере 100 000,00 руб. за непредставление исполнительной документации в установленные Контрактом сроки.

В настоящее время требование оплаты штрафа не исполнено в добровольном порядке, исполнительная документация не предоставлена в полном объеме, в связи с чем, ГКУ «УКРиС» вынуждено обратиться в судебный орган для восстановления нарушенного права.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

      Возражения ответчика, изложенные в отзыве, судом рассмотрены и отклонены как недоказанные и необоснованные, опровергаемые представленными истцом в материалы дела доказательствами и противоречащие обстоятельствам дела.

            Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, признает обоснованными исковые требования, заявленные ГКУ "УКРИС", 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЫНКА М., 38, СТР.1, , ОГРН: 1087746549395, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008, ИНН: 7705840379 к ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ- СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2,ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088.

            В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.

            Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310  ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд       				

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2, ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088 передать ГКУ "УКРИС", 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЫНКА М., 38, СТР.1, , ОГРН: 1087746549395, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008, ИНН: 7705840379 исполнительную документацию: акт технической приемки кабельной канализации и акт технической приемки наружного освещения по государственному контракту от 01.04.2019 № 0173200001419000066 на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха по адресу: г. Москва, СВАО, территория, прилегающая к р. Яуза.

          Взыскать с ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2, ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088 в пользу ГКУ "УКРИС", 115184, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЫНКА М., 38, СТР.1, , ОГРН: 1087746549395, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008, ИНН: 7705840379 штраф в размере 100000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

          Взыскать с ООО "БАСК", 125371, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР-Д, Д. 6, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. ЦОКОЛЬ/III, КОМ. 3/2, ОГРН: 1147746537102, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2014, ИНН: 7733881088 в доход федерального бюджета расходы по госпошлине в размере 4000 (четыре тысячи) руб. 00 коп.

           Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

   Судья                 		 	    				 Э.Б. Ликшиков