АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-12021/2024

07 апреля 2025 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.В. Кузнецовой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-строительная компания «Центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 10 852 559 руб. 90 коп., в том числе 5 002 151 руб. 70 коп. индексации суммы долга, 5 850 408 руб. 20 коп. неустойки за период с 17.09.2021 по 09.07.2024 в рамках договора подряда от 10.06.2021 № АиР-21.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования частично: 

взыскать с акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-строительная компания «Центр» 949 932 руб. 33 коп. неустойки, а также 29 193 руб. 77 коп. расходов по государственной пошлине, уплаченной по платежному поручению от 02.11.2024 № 249.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Транспортно-строительная компания «Центр» из федерального бюджета 1765 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 02.11.2024 № 249.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  

апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.  

Судья П.В. Лобынцев