98_1182258 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67-11832/2018  03.04.2019  

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Н.Н. Какушкиной, 

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская районная  больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к закрытому акционерному обществу  «Строительно-монтажное предприятие-95» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 186 486,24 руб. 

и встречному исковому заявлению закрытого акционерного общества «Строительно- монтажное предприятие-95» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к областному  государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чаинская районная  больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1 322 847,08 руб., при участии в заседании: 

от областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская  районная больница» – представителя ФИО2 по доверенности от 21.12.2018 №  70АА 1248141,  

от закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное предприятие-95» –  представителей ФИО3 по доверенности от 26.06.2018, ФИО4 по  доверенности от 18.03.2019, А.А. Литвинас по доверенности от 03.12.2018,  

руководствуясь статьями 49, 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

принять отказ областного государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Чаинская районная больница» от иска в части требования о взыскании  штрафа в размере 130 174,80 руб.; производство по делу в указанной части прекратить.  

Принять отказ закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное  предприятие-95» от встречных исковых требований в части взыскания неустойки за период  с 12.09.2018 по 15.11.2018 в размере 21 099,17 руб., производство по делу в указанной части  прекратить.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное предприятие95» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Чаинская районная больница» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 56 311,44 руб., а также 1 991 руб. в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины, всего 58 302,44 руб.  

В удовлетворении встречных исковых требований о взыскании задолженности в  размере 1 301 747,91 руб. отказать.  

Возвратить областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Чаинская районная больница» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального  бюджета 4 631 руб., уплаченных в качестве государственной пошлины по платежному  поручению № 6021 от 26.09.2018.  

Возвратить закрытому акционерному обществу «Строительно-монтажное предприятие95» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 418 руб.,  уплаченных в качестве государственной пошлины по платежному поручению № 206 от  09.11.2018.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Н.Н. Какушкина