76/2019-111292(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ . г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-4020/2019

13 ноября 2019 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Белых Н.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области 

к обществу с ограниченной ответственностью «Щигровское ремонтно- строительное управление»  

о взыскании неустойки. третье лицо – Администрация Курской области. 

В судебном заседании приняли участие представители:   от истца – ФИО2 по доверенности от 16.07.2019;  

 от ответчика – не явились, уведомлены; от третьего лица – не явились, уведомлены. 

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 65, 70, 102, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования Комитета социального обеспечения, материнства и детства  Курской области удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Щигровское ремонтно- строительное управление» в пользу Комитета социального обеспечения, материнства и  детства Курской области неустойку по государственному контракту № Ф.2018.211985 от  21.05.2018 в размере 7935 руб. 20 коп.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Щигровское ремонтно- строительное управление» в доход федерального бюджета 2000 руб. 00 коп.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  

г. Воронеже через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в  Арбитражный суд Центрального округа в г. Калуге при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.Н. Белых