АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-593/2015

г. Магадан

19 апреля 2017 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи В.А. Лушникова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению партнерства с  ограниченной ответственностью «МЕТАКО» (METACO Limited liability partnership)  (регистрационный № ОС 323243 от 17.10.2006 Регистратора компаний Англии и Уэльса,  ИНН 

<

***>, почтовый адрес: 143401, 

<

...>)  

к Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  685000, 

<

...> Магаданки, д. 15)  

о взыскании задолженности и неустойки в общем размере 47 800 118 рублей 20 копеек, 

встречное исковое заявление Министерства строительства, жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Магаданской области к партнерству с ограниченной  ответственностью «МЕТАКО»  

о взыскании неустойки в размере 150 541 379 рублей 76 копеек, расторжении  государственного контракта от 20.04.2011 № 23/А-11,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 07.08.2015 № 12/15;  

от ответчика – Е.С. Данько, главный специалист отдела по правовой и организационной  работе, доверенность от 19.04.2017 без номера, ФИО3, доверенность от 10.01.2017  без номера,  

 руководствуясь частью 5 статьи 4, статьей 41, частями 1 и 5 статьи 49, статьей 104,  частью 1 статьи 110, частью 1 статьи 112, пунктом 2 части 1 статьи 148, статьями 149, 159,  

167 – 170, частью 1 статьи 171, статьей 176, частью 1 статьи 180, статьей 181, частью 3  статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Ходатайство истца по встречному иску, Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 03.04.2017 об  уменьшении размера исковых требований удовлетворить. Принять уменьшение размера  исковых требований, считать суммой встречных требований о взыскании неустойки –  149 650 252 рубля 89 копеек.  

2. Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с ответчика,  Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу истца,  партнерства с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» (METACO Limited liability  partnership, регистрационный № ОС 323243 от 17.10.2006 Регистратора компаний Англии  и Уэльса, ИНН 

<

***>), основную задолженность в размере 9 946 388 рублей 60  копеек, неустойку в размере 1 114 554 рублей 95 копеек, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 46 280 рублей 00 копеек, а всего – 11 107 223 рубля  55 копеек. Исполнительный лист выдать истцу после вступления решения в законную  силу.  

Исковые требования по первоначальному иску, основанные на актах приемки  выполненных работ по форме № КС-2 от 25.01.2015 № 8, оставить без рассмотрения.  

В удовлетворении остальной части исковых требований по первоначальному иску  отказать.  

3. Во встречном иске отказать полностью. 

4. Возвратить партнерству с ограниченной ответственностью «МЕТАКО»  (METACO Limited liability partnership, регистрационный № ОС 323243 от 17.10.2006  Регистратора компаний Англии и Уэльса, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 34 232 рубля 00 копеек, о чем выдать справку.  

5. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

6. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Магаданской  области.  

7. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.А. Лушников