ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 09АП-523/2024

Дело № А40-150655/23

г. Москва

09 февраля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 09 февраля 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Тетюка В.И.,

судей Кузнецовой Е.Е., Бодровой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО "МЕТКОМБАНК" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2023 по делу № А40-150655/23 

по иску ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕТКОМБАНК" 

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКРЕПРАЙОН"  

о взыскании 22 545 009,22 руб.

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 02.02.2024, ФИО3 по доверенности от 28.04.2023, 

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 09.08.2023,

от третьего лица: не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТКОМБАНК" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ответчик) о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ убытков, причиненных необоснованным истребованием суммы банковской гарантии в размере 14 286 985,20 руб., убытков, причиненных необоснованным истребованием суммы неустойки в размере 7 414 130,55 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вышеуказанным решением, ПАО "МЕТКОМБАНК" обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает его незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, при неполном выяснении обстоятельств дела, просит отменить решение суда и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых трбований. 

В своей жалобе заявитель указывает, что денежная сумма, уплаченная по банковской гарантии, превышает размер требований бенефициара к принципалу на дату расторжения контракта, взыскание суммы банковской гарантии по другому делу не исключает возможность взыскания убытков в настоящем деле, выводы, содержащиеся в судебных актах по делу №А40-237963/19, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела, основания для взыскания банковской гарантии отсутствуют, поскольку подрядчиком обязательства исполнены в полном объеме, включение истца в реестр требований кредиторов принципала не лишает истца права подачи настоящего иска. 

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддержал в полном объеме.

Ответчик с доводами жалобы не согласен, решение суда считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, надлежаще извещено о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.

Рассмотрев дело в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Как усматривается из материалов дела, между АО «ВетроОГК» и ООО «Укрепрайон» (далее - подрядчик) 11.02.2019 заключен договор от № 347/277-Д на выполнение работ по строительству технологических дорог в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ Адыгейская ВЭС».

Пунктом 17.1 договора на выполнение работ предусмотрены следующие виды обеспечения обязательств, которые связаны с исполнением договора: обеспечение обязательств подрядчика по возврату авансовых платежей; обеспечение исполнения обязательств подрядчика по договору, кроме гарантийных обязательств; обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Согласно п. 17.2 договора на выполнение работ обеспечение обязательств по договору предоставляется в том числе, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

В целях обеспечения исполнения ООО «Укрепрайон» обязательств ПАО «МЕТКОМБАНК» были выданы две независимые банковские гарантии в соответствии с которыми заключены договоры от 14.03.2019 № ЭГБ-80/2019.

Согласно банковской гарантии № ЭБГ - 80/2019 от 14.03.2019 ПАО «МЕТКОМБАНК» (гарант)   по   просьбе   ООО   «Укрепрайон»   (принципал)   дает   в   пользу   АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (бенефициар) обязательство уплатить по первому письменному требованию бенефициара денежную сумму в пределах 20 608 359,89 руб., в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по договору № 347/277-Д от 11.02.2019 на выполнение работ по строительству технологических дорог в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС».

Договор № 347/277 от 11.02.2019 на выполнение работ был расторгнут АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» в одностороннем порядке 24.05.2019 ввиду неоднократного и существенного нарушения условий договора подрядчиком.

Бенефициар 08.07.2019 направил требование гаранту о взыскании суммы незачетного авансового платежа в размере 15 130 878,67 руб. по договору банковской гарантии № ЭГБ80/2019 от 14.03.2019.

ПАО «МЕТКОМБАНК» (гарант) в удовлетворении вышеуказанных требований отказано, отказы были доведены банком до сведения АО «ВетроОГК» (бенефициар).

Неисполнения вышеуказанных требований явилось основанием для обращения АО «ВетроОГК» в арбитражный суд с иском к ПАО «МЕТКОМБАНК» о взыскании суммы по банковским гарантиям № № ЭГБ-80/2019.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2020 по делу № А40-23 7963/19-162-1946 (автоматизированная копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2020 прилагается) с ПАО «МЕТКОМБАНК» в пользу АО «ВЕТРООГК» взыскана задолженность в размере 22 000 331,97 руб. - основной долг, а также 113 002 руб. - расходы по оплате госпошлины.

ПАО «МЕТКОМБАНК» 15.12.2020 согласно мемориальному ордеру №15001/2, уплатило суммы по банковским гарантиям АО «ВетроОГК» (бенефициар) в размере 22 000 331,97 руб., согласно исполнительному листу серии ФС №036462320, выданному Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-237963/19-162-1946.

Арбитражным Решением Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража (РАЦ) по делу № 05544-21 от 18.05.2022, по иску конкурсного управляющего ООО «Укрепрайон» требование удовлетворено в части:

- по договору от 11.02.2019 № 347/277-Д взыскана задолженность за выполнение работ в размере 1 580 379, 49 руб., проценты в размере 118 528, 46 руб.

Вышеуказанное Решение по делу № 05544-21 от 18.05.2022 года, по мнению Истца является основанием для применения последствий, предусмотренных ст. 375.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой бенефициар обязан возместить гаранту или принципалу убытки, которые причинены вследствие того, что представленные им документы являлись недостоверными, либо предъявленное требование являлось необоснованным.

Вступившим в законную силу судебным актом в рамках дела № А40-237963/19 установлена корректность суммы и обоснованность раскрытия банковской гарантии, взысканной с ПАО «МЕТКОМБАНК» в пользу АО «ВетроОГК».

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2021 в удовлетворении заявления ПАО «МЕТКОМБАНК» о пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2020 по делу № А40-237963/19-162-1946 по вновь открывшимся обстоятельствам отказано.

Определением от 16.11.2023 в удовлетворении заявления ООО «Укрепрайон» о пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2020 по делу №А40-32674/20-98-229 по новым обстоятельствам отказано.

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии со ст. 16 АПК РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, ПАО «МЕТКОМБАНК» уже получило судебную защиту своего нарушенного права, посредством включения в реестр требований кредиторов ООО «Укрепрайон» в деле о банкротстве А40-266332/2019 Удовлетворение требований Истца в рамках настоящего дела приведет к возникновению неосновательного обогащения на его стороне, что недопустимо.

По своей правовой природе норма ст. 375.1. ГК РФ, является нормой о взыскании убытков, то есть для ее применения необходимо наличие вины Бенефициара, но в отличии от ст. 15 ГК РФ, бремя доказывания отсутствия своей вины по иску из ст.375.1 ГК несет Бенефициар по общим правилам ст.401 ГК РФ.

В вышеуказанном споре, на который ссылается Истец, отсутствие вины Бенефициаром не доказано, тогда как в настоящем споре установлены противоположные обстоятельства, а именно наличие противоправного поведения со стороны принципала (ООО «Укрепрайон») и отсутствие вины бенефициара (АО «ВетроОГК).

Так, в рамках дела А40-295608/2022 было установлено следующее: ...Действия АО «ВетроОГК» были обусловлены исключительно ненадлежащим исполнением Истцом (ООО «Укрепрайон», Принципал) своих обязательств по Договору, что привело к обращению к Банку за выплатой денежных средств.

Отсутствие противоправного характера и какой-либо вины в действиях Ответчика (АО «ВетроОГК») свидетельствует о необоснованности требований Истца в настоящем деле».

При этом, вышеуказанные выводы были сделаны в результате анализа судом Решения РАЦ по делу № 05544-21 от 18.05.2022, которое положено Истцом в обоснование настоящего иска.

Установление добросовестности АО «ВетроОГК» и отсутствие его вины вступившим в законную силу судебным актом в принципе, исключает взыскание убытков с АО «ВетроОГК» на основании ст. 375.1 ГК РФ.

На основании изложенного, исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Доводы апелляционной жалобы отклоняются судебной инстанцией по следующим основаниям.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что установление добросовестности АО «ВетроОГК» и отсутствие его вины вступившим в законную силу судебным актом является основанием для отказа во взыскании убытков с АО «ВетроОГК» на основании ст. 375.1 ГК РФ.

По своей правовой природе норма ст. 375.1. ГК РФ, является нормой о взыскании убытков, то есть для ее применения необходимо наличие вины Бенефициара, но в отличии от ст. 15 ГК РФ, бремя доказывания отсутствия своей вины по иску из ст.375.1 ГК несет Бенефициар по общим правилам ст.401 ГК РФ.

Ссылка Банка в суде первой инстанции на позицию Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 г. № 306-ЭС21-9964, была правомерно отклонена судом с указанием, на то, что в вышеуказанном споре, на который ссылается Истец, отсутствие вины Бенефициара не доказано, тогда как в настоящем споре установлены противоположные обстоятельства, а именно наличие противоправного поведения со стороны принципала (ООО «Укрепрайон») и отсутствие вины бенефициара (АО «ВетроОГК).

Так, в рамках дела А40-295608/2022 было установлено следующее: …Действия АО «ВетроОГК» были обусловлены исключительно ненадлежащим исполнением Истцом (ООО «Укрепрайон», Принципал) своих обязательств по Договору, что привело к обращению к Банку за выплатой денежных средств.

Отсутствие противоправного характера и какой-либо вины в действиях Ответчика (АО «ВетроОГК») свидетельствует о необоснованности требований Истца в настоящем деле».

Вышеуказанные выводы были сделаны в результате анализа судом Решения РАЦ по делу № 05544-21 от 18.05.2022, которое положено Банком в обоснование настоящего иска и настоящей апелляционной жалобы.

Довод жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно указал в судебном акте на то обстоятельство, что решением в рамках дела № А40-237963/19 установлена корректность суммы и обоснованность раскрытия банковской гарантии, взысканной с ПАО «МЕТКОМБАНК» в пользу АО «ВетроОГК», не может быть принят судом апелляционной инстанции. 

Решением, вынесенным в рамках дела № А40-237963/19, действительно установлена корректность суммы и обоснованность раскрытия Банковской гарантии, данный вывод суда первой инстанции является верным и обоснованным, но не является основанием для отмены обжалуемого решения. 

Довод жалобы о несогласии с выводом суда, относительно того, что Банк уже получил судебную защиту посредством включения в реестр требований кредиторов ООО «Укрепрайон» в деле о банкротстве А40-266332/2019, также отклоняется апелляционной коллегией.

Так, в рамках дела о банкротстве ООО «Укрепрайон» была произведено частичное погашение Принципалом требований Гаранта. Как было указано выше, ООО «Укрепрайон» в рамках дела А40-295608/2022 обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об обязании АО «ВетроОГК» возместить вред, причиненный конкурсной массе ООО «Укрепрайон», в результате недобросовестных действий, в сумме 834 893 рублей 47 копеек – сумма выплаченная Принципалом Гаранту. Основанием для обращения в суд послужило Решение Решения РАЦ по делу № 05544-21 от 18.05.2022. Отказывая в удовлетворении иска, суд указал: «Состав арбитража признал законным отказ Заказчика от Договора и отметил нарушение Подрядчиком договорных обязательств, что повлекло возникновение убытков у Заказчика.

…Тем самым состав арбитража на ликвидационной стадии обязательств окончательно урегулировал все спорные вопросы между Истцом и Ответчиком, в том числе и в отношении аванса, так как арбитры подвели сальдо встречных предоставлений и вычислили, кто из сторон договора несет завершающую платежную обязанность.

… В настоящем деле Истец не представил доказательств наличия состава для взыскания убытков.

…Действия АО «ВетроОГК» были обусловлены исключительно ненадлежащим исполнением Истцом своих обязательств по Договору, что привело к обращению к Банку за выплатой денежных средств.

Отсутствие противоправного характера и какой-либо вины в действиях Ответчика свидетельствует о необоснованности требований Истца в настоящем деле».

Таким образом, вывод суда первой инстанции относительно того, что Банк уже получил судебную защиту, коррелирует с фактическими обстоятельствами дела, так как включение требования ПАО «МЕТКОМБАНК» в реестр требований кредиторов принципала, который ненадлежащим образом выполнял свои обязательства по договору, является надлежащим способом защиты нарушенного права Банка.

Таким образом, установление вступившим в законную силу судебным актом отсутствия противоправного характера и какой-либо вины в действиях Ответчика (АО «ВетроОГК») исключает взыскание денежных средств с Ответчика на основании ст. 375.1 ГК РФ, включение требования ПАО «МЕТКОМБАНК» в реестр требований кредиторов принципала, который ненадлежащим образом выполнял свои обязательства по договору, является надлежащим способом защиты нарушенного права Истца.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам, и вопреки доводам жалобы, основаны на правильном применении судом норм материального и процессуального права, отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2023 по делу № А40-150655/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

            Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

Председательствующий судья                                                         В.И. Тетюк

 

Судьи                                                                                                     Е.Е. Кузнецова

 

                                                                                                                 Е.В. Бодрова

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.