АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-32129/2022

г. Челябинск

21 октября 2024 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Старкова Ю.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гулькиной В.А., рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Производственная строительная компания», ОГРН 1047424529635, г.  Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «СТ», ОГРН 1187456054763, г.  Челябинск о взыскании неустойки в размере 156 250 руб. 14 коп.,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СТ», ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью  «Производственная строительная компания», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, о  взыскании задолженности в размере 1 720 760 руб. 35 коп.,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, Государственного казенного учреждения  Тюменской области «Управление капитального строительства», ОГРН 

<

***>,  индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП  

<

***>,  

при участии в судебном заседании: 

представителей ООО «СТ»: ФИО2, действующего на основании доверенности  от 01.03.2023, представлен паспорт; ФИО3, директора, представлен паспорт,  выписка;  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТ» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания» неустойку в  размере 52 083 руб. 38 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТ» в доход федерального  бюджета сумму государственной пошлины в размере 5 687 руб. 50 коп.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственная  строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ»  задолженность в размере 1 720 760 руб. 35 коп., а также 30 207 руб. 60 коп. в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

Произвести взаимозачет первоначальных и встречных исковых требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственная  строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ»  денежные средства в размере 1 668 676 руб. 97 коп., а также 30 207 руб. 60 коп. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТ» в доход федерального  бюджета сумму государственной пошлины в размере 5 687 руб. 50 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем  подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья Ю.В. Старкова  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на  интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.