384/2023-69763(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б 

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-10964/2022

г. Иваново

04 августа 2023 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Смирнова В.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рудаковой Т.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОМ» (ИНН: 3305799577,  ОГРН: 1193328001900) к муниципальному бюджетному учреждению «Управление  благоустройства городского округа Шуя» (ИНН: 3706023090, ОГРН: 1153702026840)  о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ по муниципальному контракту и  судебных расходов по уплате госпошлины,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения «Управление  благоустройства городского округа Шуя» (ИНН: 3706023090) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОМ» (ИНН: 3305799577)  неустойку за просрочку оплаты работ за период с 13.08.2020 по 31.03.2022 в  размере 135 108 рублей 29 копеек, а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 5 053 рубля.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания ОМ» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную  пошлину в размере 1 712 рублей.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня его принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в  законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока для  подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Судья Д а т а   2 5 . 0 4 . 2 0 2 3   4 : 3 8 : 0 0 ФИО1  

Кому выдана ФИО1