АРБИТРАЖНЫЙ СУД  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А71-2219/2024

г. Ижевск

10 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 6 июня 2024 года. Полный текст решения изготовлен 10 июня 2024 года.

 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи С.Ю. Бакулева, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи И.В. Атнабаевой, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Индивидуального предпринимателя ФИО1                      (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»                                (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 4087985 руб. 58 коп. долга и неустойки с ее дальнейшим начислением

при участии представителей

истца:      ФИО2 – представитель (доверенность от 01.01.24., диплом)

ответчика: не явился (извещен в порядке ст. 121 АПК РФ) 

 

у с т а н о в и л:

Иск заявлен о взыскании 4087985 руб. 58 коп. долга и неустойки с ее дальнейшим начислением, образовавшихся по договору оказания услуг № 103 от 24.05.2022.  

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме с ссылками на обстоятельства, изложенные в иске, и ст.ст. 11, 12, 309, 310, 314, 330, 779, 781 ГК РФ.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на иск не представил.

Как следует из материалов дела, во исполнение договора оказания услуг          № 103 от 24.05.2022 индивидуальный предприниматель ФИО1 (исполнитель, истец) оказал обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (заказчик, ответчик) услуги спецтехникой на общую сумму 3663873 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актами оказанных услуг (л.д. 14-18).  

В нарушение п. 3.5 договора, которым предусмотрена оплата услуг в течение 5 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, ответчик оказанные услуги в полном объеме не оплатил.

Согласно двустороннего акта сверки взаимных расчетов на 25.08.2022 за ответчиком числится задолженность в размере 1958310 рублей, которую и просит взыскать истец в судебном порядке.

Претензия истца от 02.02.2023 (л.д. 21) оставлена ответчиком без удовлетворения.

Кроме того, в соответствии с п. 5.3 договора и ст. 330 ГК РФ истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков оплаты в размере             2298175 руб. 58 коп., исходя из ставки неустойки в размере 0,2 % от суммы долга, за общий период с 09.08.2022 по 08.04.2024 с ее последующим начислением. 

Таким образом, общая сумма исковых требований составила                 4087985 руб. 58 коп.

Указанные обстоятельства явились для истца основанием обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики с настоящим исковым заявлением.

Ответчик исковые требования не оспорил. 

Согласно ч. 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу приведенной правовой нормы, так как ответчик не заявил возражений по существу заявленных истцом требований, указанное обстоятельство суд расценивает как признание требований истца.

Суд, изучив и оценив материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме на сумму 4087985 руб.                   58 коп., из которых 1789810 руб. долг и 2298175 руб. 58 коп. неустойка с ее дальнейшим начислением, в соответствии со ст. ст. 309, 310, 330, 779, 781 ГК РФ. 

В соответствии с принятым по делу решением и в соответствии со               ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):

в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 4087985 руб.                   58 коп., из которых 1789810 руб. долг и 2298175 руб. 58 коп. неустойка; в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 30898 рублей;

в доход федерального бюджета 12541 руб. 93 коп. государственной пошлины.

Дальнейшее начисление неустойки производить с 9 апреля 2024 года по день фактического исполнения денежного обязательства, исходя из ставки неустойки в размере 0,2 % за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы долга в 1789810 рублей.

 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики

 

                      Судья                                                                            С.Ю. Бакулев