177/2020-41657(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-1983/2020

05 июня 2020 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Усинское дорожное  ремонтно-строительное управление» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Усинское  дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в пользу Министерства природных ресурсов и  охраны окружающей среды Республики Коми (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) 105 000 руб. неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Усинское  дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 4 150 руб.  государственной пошлины.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в  апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд  (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья Н.В. Кокошина