9_10052517  

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-59383/2019

г. Москва

23 сентября 2020 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-59383/2019 по иску ООО "ПСК Унистрой  М" (ОГРН 

<

***>) к ООО "СПО ПРОФ" (ОГРН 

<

***>), с участием в деле  третьего лица – ООО «ТехноПрофСтрой» (ОГРН 

<

***>) о взыскании неотработанного  аванса по договору строительного подряда № 02-04/19 от 02 апреля 2019 года, неустойки,  процентов за пользование чужими денежными средствами,  

при участии: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СПО ПРОФ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "ПСК Унистрой М"  

(ОГРН 

<

***>) 380 000 руб. неустойки по договору строительного подряда № 02-04/19 от  

02 апреля 2019 года, а также 19480 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ООО "ПСК Унистрой М" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "СПО ПРОФ"  

(ОГРН 

<

***>) 8678 руб. расходов на оплату судебной экспертизы. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  

апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не  

подана апелляционная жалоба. 

Судья П.И. Машин