ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит.А, http://13aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А56-13217/2023

16 декабря 2025 года

г. Санкт-Петербург

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе

председательствующего Слобожаниной В.Б.,

судей Масенковой И.В., Пивцаева Е.И.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

при участии:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 09.01.2025,

представитель ФИО3 по доверенности от 09.01.2025,

от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 28.07.2025,

от 3-го лица: не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-27584/2025)

общества с ограниченной ответственностью «Севзапспецсвязь» на решение

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2025

по делу № А56-13217/2023 (судья Сурков А.А.), принятое по иску общества с

ограниченной ответственностью «Севзапспецсвязь» к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Новое поколение» о

взыскании. 3-е лицо: ДС СЗР УКС 7 службы ФСБ РФ,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецСвязь» (далее – истец ООО «СЗСС») обратилось в Арбитражный суд города

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с иском к обществу с

ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Новое

поколение» (далее – ответчик, ООО ПСК «Новое поколение») о взыскании неустойки

за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору на выполнение

работ № 223-22-Р от 09.03.2022, неустойки за несвоевременное устранение

недостатков по договору на выполнение работ № 223-22-Р от 09.03.2022, штрафа за

расторжение договора на выполнение работ № 223-22-Р от 09.03.2022 по вине

ответчика, неустойки за несвоевременное устранение недостатков по договору на

выполнение работ № 257-22-Р от 28.06.2022, штрафа за расторжение договора на

выполнение работ № 257-22-Р от 28.06.2022 по вине ответчика. С учетом уточнения

заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ, истец просил взыскать с ответчика

неотработанный аванс по договору на выполнение работ № 223–22-Р от 09.03.2022.

в размере 4 894 411,77 руб., проценты за пользование чужими денежными

средствами по договору на выполнение работ № 223–22-Р от 09.03.2022 в

размере 1 458 936,99 руб. с последующим начислением неустойки за период

начиная с 13.02.2025 по день фактического исполнения обязательства из расчета по

правилам ст. 395 ГК РФ, неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения

работ по договору на выполнение работ № 223–22-Р от 09.03.2022 в

размере 2 018 653,73 руб., неустойку за несоблюдение сроков устранения

недостатков по договору на выполнение работ № 223–22-Р от 09.03.2022 в

размере 171 143,74 руб., штраф за расторжение договора на выполнение работ

№ 223–22-Р от 09.03.2022 по вине ответчика в размере 1 623 266,95 руб.,

неотработанный аванс по договору на выполнение работ № 257–22-Р от 28.06.2022 в

размере 93 903,80 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по

договору на выполнение работ № 257– 22-Р от 28.06.2022 в размере 28 045,08 руб. с

последующим начислением неустойки за период начиная с 13.02.2025 по день

фактического исполнения обязательства из расчета по правилам ст. 395 ГК РФ,

штраф за расторжение договора на выполнение работ № 257–22-Р от 28.06.2022 по

вине ответчика в размере 259 147,08 руб., убытки в размере 1 679 022 руб., расходы

на обеспечение доказательств в размере 131 751,56 руб., а также расходы по уплате

государственной пошлины в размере 94 951 руб.

ООО ПСК «Новое поколение» заявило встречный иск о признании недействительными односторонних отказов от исполнения условий договоров

№ 223-22-Р от 09.03.2022, № 257-22-Р от 28.06.2022, а также о взыскании

задолженности по договору № 223-22-Р от 09.03.2025 в размере 1 700 538.43 руб.,

пени в сумме 1 206 654,78 руб. процентов за пользование чужими денежными

средствами за период с 04.03.2023 по 22.04.2025 в размере 554 631,77 руб.

гарантийного удержания в сумме 281 413,57 руб. По Договору № 257-22-Р

от 28.06.2022 задолженности в размере 597 632,20 руб., пени в

сумме 773 518,66 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за

период с 04.03.2023 по 22.04.2025 в размере 194 918,15 руб., и гарантийного

удержания в размере 45 068.34 руб..

Решением суда от 26.09.2025 первоначальные исковые требования удовлетворены частично суд взыскал с ООО ПСК «Новое поколение» в пользу ООО «СЗСС» 1 810 773,56 руб. в возмещение расходов на устранение недостатков и на обеспечение доказательств, 189 226,44 руб. неустойки, 13 722 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В остальной части исковых требований отказано. Этим же решением суд принял отказ от встречного иска в части взыскания и взыскал с ООО «СЗСС» в пользу ООО ПСК «Новое поколение» 852 300,49 руб. задолженности, 281 413,57 руб. гарантийных удержаний, 597 632,20 руб. задолженности, 45 068,34 руб. гарантийных удержаний, 16 513 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины. В остальной части в встречного иска отказано. Суд произвел зачет встречных требований,

по итогам которого взыскал с ООО ПСК «Новое поколение» в пользу ООО «СЗСС» 220 794,40 руб.

Не согласившись с указанным решением суда, ООО «СЗСС» подало апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального права несоответствие выводов, изложенных в решении суда обстоятельствам дела просит изменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме и отказе во встречном иске.

ООО ПСК «Новое поколение» в свою очередь также подало апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм процессуального права, просит решение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении первоначального иска ООО «СЗСС» отказать и удовлетворить исковые требования ООО ПСК «Новое поколение».

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 17.11.2025 апелляционная жалоба ООО «СЗСС» принята к производству суда, судебное заседание назначено на 16.12.2025.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2025 апелляционная жалоба ООО ПСК «Новое поколение» также принята к производству суда, судебное заседание назначено на 10.02.2026

В Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от ООО ПСК «Новое поколение» поступил отзыв на апелляционную жалобу ООО «СЗСС».

В связи с назначением апелляционной жалобы ООО ПСК «Новое поколение» на 10.02.2026 и необходимостью совместного рассмотрения обеих апелляционных жалоб рассмотрение дела подлежит отложению.

Руководствуясь статьей 158 АПК РФ, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство на 10 февраля 2026 года в 11 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65,

зал 215.

2. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» kad.arbitr.ru (онлайн-заседание), а также право направить в апелляционный суд ходатайство с волеизъявлением относительно возможности рассмотрения апелляционной жалобы в отсутствие своих представителей.

Для участия в онлайн-заседании лицом, участвующим в деле, либо его представителем, посредством заполнения электронной формы в информационной системе «Мой арбитр» подается в арбитражный суд ходатайство об участии в онлайн-заседании не позднее 5 рабочих дней до даты судебного заседания.

3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право на ознакомление с материалами дел в электронном виде через информационную систему «Картотека арбитражных дел».

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде подается с использованием информационной системы «Мой арбитр».

Информация:

- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об

отложении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить в

информационной системы «Картотека арбитражных дел» kad.arbitr.ru - телефон справочной службы 

<

***>.

- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. 

<

***>;

- с порядком обращения с ходатайством об участии в онлайн-заседании можно ознакомиться

на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе «Новости»;

- с порядком обращения с ходатайством об ознакомлении с материалами дела в электронном

виде можно ознакомиться на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе

«Новости»;

- с порядком допуска посетителей в здание суда в период режима повышенной готовности

можно ознакомиться на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе

«Новости».

Председательствующий	 В.Б. Слобожанина

Судьи	 И.В. Масенкова

Е.И. Пивцаев