4_183458  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

Именем Российской Федерации 

Республика Ингушетия, город Назрань, проспект имени Идриса ФИО1 ,44 

телефон: 

<

***>, факс: 

<

***> Решение (резолютивная часть)

Дело № А18-83/2017

г. Назрань

26 апреля 2017 года

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Б.Х. Нальгиева, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Шадиевым М.Х., рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Темп- К», 386 101, РИ, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП  

<

***>/060801001,  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Эрзи», 386 101, РИ, г. Назрань,  Центральный административный округ, ул. Заводская, д.16, ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП  

<

***>/060701001,  

о взыскании денежных средств за выполненные строительные работы и неустойку по  договору подряда, при участии в судебном заседании: от истца-руководитель ООО «Темп-К»  ФИО2, от ответчика- ФИО3 представитель по доверенности,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Решил:

Заявленные требования удовлетворить полностью. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эрзи» ОГРН 

<

***>,  ИНН/КПП 

<

***>/060701001 в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Темп-К», ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/060801001 задолженность по  договору подряда № 04/2015 от 01 апреля 2015 года основной долг в размере -2 000 000  рублей 00 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эрзи» ОГРН 1040600380061,  ИНН/КПП 0607002175/060701001 в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Темп-К», ОГРН 114608007000, ИНН/КПП 0608035335/060801001 неустойку по договору  подряда № 04/2015 от 01 апреля 2015 года в размере 1 491 000 рублей 00 коп., а всего с  Общества с ограниченной ответственностью «Эрзи» ОГРН 1040600380061, ИНН/КПП  0607002175/060701001 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Темп-К»,  

ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 

<

***>/060801001 взыскать- 3 491 000 рублей 00 коп. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эрзи», ОГРН 

<

***>,  ИНН/КПП 

<

***>/060701001 государственную пошлину в доход федерального бюджета  в размере – 40 455 рублей. Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Ингушетия.  

Судья Б.Х. Нальгиев