35/2020-182900(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-24367/2019

г. Новосибирск

14 сентября 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А, при ведении протокола помощником судьи Афанасьева А.Н.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по муниципального  унитарного предприятия г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха  «Центральный» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Прима» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, о взыскании 3 475 137 руб. 45 коп.,  

по встречному иску: о взыскании неустойки в размере 203 394 руб. 19 коп.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

по первоначальному иску: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Прима» (ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального  унитарного предприятия г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха  «Центральный» (ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в  размере 1 235 639 руб. 02 коп., расходы по оплате государственной  пошлины в размере 14 356 руб., расходы по проведению экспертизы в  размере 33 778 руб. 73 коп.  

В остальной части иска отказать. 

Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Парк  культуры и отдыха «Центральный» выдать справку на возврат  государственной пошлины в размере 6 231 руб., уплаченной по платёжному  поручению № 461 от 10.09.2019.  

Перечислить с депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской  области денежные средства в размере 95 000 руб. (внесённые платёжным  поручением № 169 от 28.02.2020) обществу с ограниченной  ответственностью «Агентство Экспертиз Строительных Проектов» за  проведение экспертизы.  

По встречному иску: 

взыскать с муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска  «Парк культуры и отдыха «Центральный» (ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Прима» (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 203 394 руб. 19 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 068 руб.  

Возвратить с депозитного счёта Арбитражного суда Новосибирской  области обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Прима» 68 400 руб., внесённые по платёжному поручению от  30.07.2020 № 143.  

В результате зачёта взысканных денежных сумм по первоначальному  иску в размере 1 283 773 руб. 75 коп. и по встречному иску в размере  210 462 руб. 19 коп., взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Прима» (ОГРН 

<

***>) в пользу  муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Парк культуры  и отдыха «Центральный» (ОГРН 

<

***>) 1 073 311 руб. 56 коп.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  

Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.03.2020 6:44:59

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна