100421_2462190 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

13.02.2019 года Дело № А50-30034/18  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Стерховой А.С.  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства  строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН  5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51, 520)  

к ответчику - Индивидуальному предпринимателю Полеву Александру  Вадимовичу (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810;  617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А)  

о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 30 148 руб.  44 коп.,  

по встречному иску Индивидуального предпринимателя Полева Александра  Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810;  617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А)  

к Министерству строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН  1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь,  улица Ленина, 51, 520)  

о взыскании неустойки в размере 63 647 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Полева Александра  

Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810;  

617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А) в  пользу Министерства строительства и архитектуры Пермского края  (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край,  город Пермь, улица Ленина, 51, 520) неустойку по государственному  контракту в размере 30 148 руб. 44 коп.  

Встречное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с Министерства строительства и архитектуры Пермского края  (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край,  город Пермь, улица Ленина, 51, 520) в пользу Индивидуального  предпринимателя Полева Александра Вадимовича  (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810; 617141 Пермский край р-н  Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А) неустойку в размере  63 647 руб., сумму государственной пошлины в размере 2 546 руб.  

Произвести процессуальный зачет, взыскать с Министерства  строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434,  ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51,  520) в пользу Индивидуального предпринимателя Полева Александра  Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810; 617141  Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А) сумму  в размере 36 044,56 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения арбитражного  суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.  

Судья Ю.Т. Султанова