32_1706406  

Арбитражный суд Мурманской области улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038, www.murmansk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск Дело № А42-8420/2020 18.02.2021 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в  

пользу муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства  

ЗАТО Александровск» 101 410 руб. 96 коп. неустойки. В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального  

строительства ЗАТО Александровск» в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Ремстройнорд» 32 713 руб. 21 коп. неустойки. 

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.  Произвести зачет встречных требований.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Ремстройнорд» в пользу муниципального казенного учреждения «Отдел  

капитального строительства ЗАТО Александровск» 68 697 руб. 75 коп. неустойки. 

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального  

строительства ЗАТО Александровск» в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Ремстройнорд» 1 360 руб. судебных расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в  

доход федерального бюджета 3 696 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального  строительства ЗАТО Александровск» в доход федерального бюджета 1 957 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия.  

Судья Панфилова Т. В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.04.2020 7:23:38

Кому выдана Панфилова Татьяна Викторовна