АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-12897/2024

07 апреля 2025 года

г. Абакан

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2025 года.  

Решение в полном объёме изготовлено 07 апреля 2025 года. 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.О. Кушнира при ведении протокола секретарём судебного заседания Ю.А. Смирновой рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного предприятия города Минусинска «Городской водоканал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сибирь Девелопмент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 3 556 344 руб. 79 коп., в том числе 3 426 780 руб. задолженности по договорам №№ 112в, 112к, 113в, 113к, 114в, 114к о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения, 129 564 руб. 79 коп. неустойки за период с 15.08.2024 по 08.11.2024, а также 292 руб. 31 коп. возмещения почтовых расходов,

при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО1 (доверенность от 15.05.2024, диплом, паспорт).

Муниципальное унитарное предприятие города Минусинска «Городской водоканал» (далее – истец, МУП города Минусинска «Городской водоканал») обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сибирь Девелопмент» (далее – ответчик, ООО СЗ «Сибирь Девелопмент») о взыскании 3 556 344 руб. 79 коп., в том числе 3 426 780 руб. задолженности по договорам №№ 112в, 112к, 113в, 113к, 114в, 114к о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения, 129 564 руб. 79 коп. неустойки за период с 15.08.2024 по 08.11.2024, а также 292 руб. 31 коп. возмещения почтовых расходов.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 09.01.2025 возбуждено производство по делу.

Вместе с исковым заявлением в материалы дела поступило ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде ареста, в размере суммы исковых требований на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику.

Определением суда от 09.01.2025 заявление МУП города Минусинска «Городской водоканал» о принятии обеспечительных мер оставлено без движения. Заявителю предложено представить доказательства оплаты государственной пошлины в установленном размере.

Определением от 10.03.2025 заявление МУП города Минусинска «Городской водоканал» о принятии обеспечительных мер возвращено.

27.03.2025 от ответчика поступили возражения, относительно рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Протокольным определением от 03.02.2025 судебное заседание отложено до 10.03.2025, ответчику предложено в срок не позднее, чем за 5 дней до судебного заседания представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление с документальным обоснованием своих доводов, доказательства направления копии отзыва истцу; доказательства исполнения обязательства по оплате; в случае несогласия с расчетом истца – контррасчет; при отсутствии возражений – признание иска.

24.02.2025 посредством системы «Мой арбитр» в суд поступило ходатайство ответчика об участии в онлайн-заседании. 

10.03.2025 ходатайство одобрено. Представитель ответчика не подключился к системе веб-конференции. В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств и пояснений, арбитражный суд, руководствуясь статьями 163, частью 5 статьи 184, частью 2 статьи 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: объявить в судебном заседании перерыв до 25.03.2025.

В судебном заседании 25.03.2025 представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик отзыв на иск не представил, своего представителя в судебное заседание не направил, несмотря на то, что о времени и месте судебного разбирательства был надлежащим образом извещен.

О дате, времени, месте судебного разбирательства лица, участвующие в деле, извещены посредством  направления определения по адресу регистрации, а также публично, путем размещения информации на официальном сайте Арбитражного суда Республики Хакасия: http://khakasia.arbitr.ru. 

При изложенных обстоятельствах в силу части 6 статьи 121, статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд признал лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенным о дате, времени, месте судебного разбирательства и рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика.

При рассмотрении дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства. 

Между муниципальным унитарным предприятием города Минусинска «Городской водоканал» (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сибирь Девелопмент» (заявитель) заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 112в, 113в, 114в, (далее – договоры водоснабжения).

Согласно пункту 1.1 договоров водоснабжения исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта заявителя и в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее — параметры подключения (технологического присоединения)) по форме согласно приложению №1, подключить объект заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения, а заявитель обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить мероприятия заявителя по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.

Пунктом 4 договоров водоснабжения установлен срок подключения объекта исполнителем - 2 месяца, с момента выполнения требования п. 15 настоящего договора и подготовки стройплощадки для беспрепятственного выполнения работ.

Согласно пункту 5,6 договоров водоснабжения, объект - «Многоквартирный жилой дом второй этап 2, блок-секция№2», третий этап 3, блок-секция№3», четвертый этап 4, блок-секция№4». Земельный участок — категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), площадью 11242 кв.м, расположенный по адресу: 

<

...>, принадлежащий заявителю согласно Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 12.04.2024г. Кадастровый номер земельного участка: 24:53:0110377:1.

Согласно пункту 15 договора водоснабжения № 112в, заявитель обязан внести плату в размере 1 100 850 (один миллион сто тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

385 000 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

550 000 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

165 850 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения параметров подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения), либо в течение 10 календарных дней с даты получения заявителем уведомления исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения). указанного в настоящем договоре. 

Согласно пункту 15 договора водоснабжения № 113в, заявитель обязан внести плату в размере 167 700 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 коп, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

58 695 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

83 850 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

25 155 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения параметров подключения (технологического присоединения).

Согласно пункту 15 договора водоснабжения № 114в, заявитель обязан внести плату в размере 66 945 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять) рублей 60 коп, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

23 430 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

33 500 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

10 015,60 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения параметров подключения (технологического присоединения).

Пунктом 25 договоров водоснабжения стороны предусмотрели, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Во исполнение условий договоров № 112в, 113в, 114в, истцом осуществлено подключение объектов ответчика к системе холодного водоснабжения, представлены счета на оплату №7761 от 07.08.2024, №7762 от 07.08.2024, №7763 от 07.08.2024, №10858 от 30.10.2024, №10859 от 30.10.2024, №10860 от 30.10.2024 на общую сумму 1 335 495 руб. 60 коп.

Между муниципальным унитарным предприятием города Минусинска «Городской водоканал» (исполнитель) и обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Сибирь Девелопмент» (заявитель) заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения 112к, 113к, 114к (далее – договоры водоотведения).

Согласно пункту 1.1 договоров водоотведения исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта заявителя и в соответствии с параметрами подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (далее - - параметры подключения (технологического присоединения)) по форме согласно приложению №1, подключить объект заявителя к централизованной системе водоотведения, а заявитель обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить мероприятия заявителя по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения.

Пунктом 4 договоров водоотведения установлен срок подключения объекта исполнителем - 2 месяца, с момента выполнения требования п. 15 настоящего договора и подготовки стройплощадки для беспрепятственного выполнения работ.

Согласно пункту 5,6 договоров водоотведения, объект - «Многоквартирный жилой дом второй этап 2, блок-секция№2», третий этап 3, блок-секция№3», четвертый этап 4, блок-секция№4». Земельный участок — категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), площадью 11242 кв.м, расположенный по адресу: 

<

...>, принадлежащий заявителю согласно Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 12.04.2024г. Кадастровый номер земельного участка: 24:53:0110377:1.

Согласно пункту 15 договора водоотведения № 112к, заявитель обязан внести плату в размере 1 589 076 (один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят шесть) рублей 00 коп. на расчетный счет исполнителя.

556 000 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

795 000 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

238 076 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения параметров подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) либо в течение 10 календарных  дней с даты получения заявителем уведомления исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

Согласно пункту 15 договора водоотведения № 113к, заявитель обязан внести плату в размере 1 458 859,20 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 20 коп. на расчетный счет исполнителя.

510 600 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

729 000 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

219 259,20 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения параметров подключения (технологического присоединения).

Согласно пункту 15 договора водоотведения № 114к, заявитель обязан внести плату в размере 1 423 388,40 (один миллион четыреста двадцать три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 40 коп. на расчетный счет исполнителя.

500 000 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

712 000 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

211 388,40 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект заявителя, но не позднее выполнения параметров подключения (технологического присоединения).

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения), либо в течение 10 календарных дней с даты получения заявителем уведомления исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения). указанного в настоящем договоре. 

Пунктом 25 договоров водоотведения стороны предусмотрели, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Во исполнение условий договоров № 112к, 113к, 114к истцом осуществлено подключение объектов ответчика к централизованной системе водоотведения, представлены счета на оплату №7765 от 07.08.2024, №7766 от 07.08.2024, №7767 от 07.08.2024, №10862 от 30.10.2024, №10863 от 30.10.2024, №10864 от 30.10.2024 на общую сумму 4 471 323 руб. 60 коп.

Претензионным письмом от 08.11.2024 истец потребовал исполнить обязательства по погашению задолженности и суммы пени по договорам №№112в, 112к, 113в, 113к, 114в, 114к. 

В ответе на претензию (гарантийном письме) исх.19.12.2024 ответчик факт наличия задолженности не оспорил, гарантировал погашение имеющейся задолженности перед МУП г. Минусинск «Городской водоканал» в сумме 4 296 524 руб. 20 коп. в срок до 31.01.2025.

Поскольку ответчиком задолженность в добровольном порядке не погашена, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Как усматривается из материалов дела, отношения сторон возникли из договоров подключения (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. 

Отношения в данной области регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о водоснабжении) (ред. от 13.06.2023) и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №644 (далее – Правила №644) (ред. от 28.11.2023). 

В соответствии с частью 3 статьи 18 Закона о водоснабжении, договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Порядок заключения и исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения детально конкретизирован в пунктах 86 - 106 Правил №644. 

В соответствии с пунктом 18 Правил №644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, составленного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Типовые договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №645. 

Арбитражный суд установил, что положенные в основание иска договоры заключены в соответствии с типовыми договорами, их условия основаны на нормах Закона о водоснабжении и Правил №644. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Пунктом 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции на момент заключения договора) предусмотрено, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 

Тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения города Минусинска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 07.12.2021 №№ 600-в, 602-в.

Расчёт платы за подключение истцом произведён с учётом условий договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 112в, 113в, 114в, о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения 112к, 113к, 114к.

Поскольку МУП г. Минусинска «Городской водоканал» фактически осуществило подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома по адресу: 

<

...> к централизованной системе водоотведения, ООО Специализированный застройщик «Сибирь Девелопмент» обязано произвести оплату подключения (технологического присоединения) в размере, установленном условиями договоров в общем размере 5 806 819 руб. 20 коп.

С учётом произведённых ответчиком оплат, истец числит за ответчиком задолженностьв размере 3 426 780 руб.

Ответчиком факт подключения и расчёт не опровергнуты, контррасчёт не представлен.

Статьями 309, 310 и 408 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается и только надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Поскольку в материалы дела не представлены доказательства погашения предъявленной к взысканию задолженности, требование о взыскании задолженности подлежит удовлетворению. 

Кроме этого, представленным в материалы дела гарантийным письмом исх.19.12.2024, ответчик гарантирует оплатить задолженность по спорным договорам в полном объеме до 31.01.2025.

Таким образом, ответчик в письменной форме признал задолженность, образовавшуюся по договорам 112в, 113в, 114в, 112к, 113к, 114к, что подтверждается гарантийным письмом, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Истцом также заявлено о взыскании неустойки за период с 15.08.2024 по 08.11.2024 в размере 129 564 руб. 79 коп.

На основании части 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Указанный расчет пени проверен судом, является верным. Арифметическая правильность данного расчета не оспорена ответчиком.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 292 руб. 31 коп. почтовых расходов.

Правила распределения судебных расходов установлены статьей 110 АПК РФ.

Пунктом 1 статьи 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно статье 106 АПК РФ перечень расходов, связанных с рассмотрением дела в суде не является исчерпывающим, вследствие чего понесенные истцом почтовые расходы подлежат взысканию по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» не исключает возможность взыскания в качестве судебных издержек, понесенных участвующими в деле лицами, почтовых расходов.

Доказательства несения почтовых расходов подтверждаются кассовым чеком от 24.12.2024 на сумму 292 руб. 31 коп. Таким образом, истцом подтверждено фактическое несения почтовых расходов.

Государственная пошлина по делу составляет 131 690 руб., уплачена истцом при обращении в суд платёжными поручениями № 1658 от 17.12.2024 и № 1679 от 19.12.2024 в большем размере 157 901 руб. 

По результатам рассмотрения спора, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 131 690 руб. подлежат возмещению истцу за счёт ответчика. 

Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 26 211 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 101, 102, 106, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия

РЕШИЛ:

1. Исковые требования и заявление о взыскании судебных расходов удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Сибирь Девелопмент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия города Минусинска «Городской Водоканал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 556 344 (три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста сорок четыре) руб. 79 коп., в том числе 3 426 780 руб. задолженностипо договорам №№ 112в, 112к, 113в, 113к, 114в, 114к о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения, 129 564 руб. 79 коп. неустойки за период с 15.08.2024 по 08.11.2024, а также 131 690 (сто тридцать одну тысячу шестьсот девяносто) руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной платёжными поручениями№ 1658 от 17.12.2024 и № 1679 от 19.12.2024, и 292 (двести девяносто два) руб. 31 коп. возмещения почтовых расходов.

2.  Возвратить муниципальному унитарному предприятию города Минусинска «Городской водоканал» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 26 211 (двадцать шесть тысяч двести одиннадцать) руб. государственной пошлины, уплаченной платёжным поручением № 1658 от 17.12.2024.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятияв Третий арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья                                                                                                                            В.О. Кушнир