ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 09АП-33378/2019

 

г. Москва                                                                                             Дело № А40-215900/18

«09» июля 2019 г.

 

Резолютивная часть постановления объявлена «09» июля 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме «09» июля 2019 г.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: В.И. Тетюка

Судей: О.Н. Семикиной, Е.Е. Кузнецовой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «СтройСтандарт»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 апреля 2019 года, 

принятое судьей О.В. Козленковой (шифр судьи 51-1706) по делу № А40-215900/18

по иску ООО «РИКОМ-организатор»

к ООО «СтройСтандарт»

о взыскании денежных средств

и по встречному иску о взыскании денежных средств

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – дов. от 06.02.2019

от ответчика: ФИО3 – дов. от 30.04.2019

 

                                                                 УСТАНОВИЛ:

 

Общество с ограниченной ответственностью «РИКОМ-организатор» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшения размера исковых требований, к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» о взыскании по договору подряда № 3Г-2017 от 20 июня 2017 года долга в размере 567 077 руб., неустойки за просрочку оплаты аванса в размере 204 306 руб. 55 коп., неустойки за просрочку оплаты работ в размере 583 732 руб. 82 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07 февраля 2019 года к производству принято встречное исковое заявление о взыскании по договору подряда № 3Г-2017 от 20 июня 2017 года неустойки в размере 583 732 руб. 82 коп.

Решением суда от 22.04.2019г. первоначальные исковые требования удовлетворены частично.

Взысканы с Общества с ограниченной ответственностью «СтройСтандарт» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РИКОМ-организатор» по договору подряда № 3Г-2017 от 20 июня 2017 года долг в размере 567 077 руб., неустойка за просрочку оплаты в размере 583 732 руб. 82 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 548 руб.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований и в удовлетворении встречных исковых требований отказано.

Возвращена Обществу с ограниченной ответственностью «РИКОМ-организатор» из дохода федерального бюджета Российской Федерации государственная пошлина в размере 5 671 руб., уплаченная платежным поручением № 798 от 05 сентября 2018 года.

ООО «СтройСтандарт» обратилось с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просило отменить его полностью и принять по делу новый судебный акт.

Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 09 июля 2019 года.

09 июля 2019 года в судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда истцом заявлено ходатайство об отказе от иска.

Ответчиком заявлено ходатайство об отказе от встречного иска. 

В соответствии со ст. 49 АПК РФ и, учитывая, что отказ от иска не противоречит законам и иным нормативно-правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц, отказ от иска принимается судом, производство по делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 49, 110, 150, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ ООО «РИКОМ-организатор» от иска по делу № А40-215900/18.

Принять отказ ООО «СтройСтандарт» от встречного иска по делу № А40-215900/18.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 апреля 2019 года по делу № А40-215900/18 отменить.

Производство по делу № А40-215900/18 прекратить.

Возвратить ООО «РИКОМ-организатор» из федерального бюджета госпошлину по иску в размере 32 222 руб.

Возвратить ООО «СтройСтандарт» из федерального бюджета госпошлину по встречному иску в размере 14 655 руб., госпошлину по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий:                                                              В.И. Тетюк

 

 

Судьи:                                                                                                        О.Н. Семикина

 

 

                                                                                                                    Е.Е. Кузнецова

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.