АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-23968/2018

г. Ставрополь

28 мая 2019 года

00 (месАяцрб) и2т0р0а ж гн.ы й суд Ставропольского края в составе судьи Говоруна А.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Абдуллаевой Э.А., рассмотрев в судебном заседании  дело по исковому заявлению министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского  края, г. Ставрополь, ОГРН 1082635013450,  

к государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Кировское межрайонное  дорожно-ремонтно-строительное управление», г. Новопавловск Кировского района  Ставропольского края, ОГРН 1022602222510,  

о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.08.2016 № МДХ/16/ркс-28,  

при участии: от истца – Соколец М.А. по доверенности от 14.12.2018 № 01-14/10822, от  ответчика - Щурий Д.Н. по доверенности от 25.05.2017.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление», г. Новопавловск  Кировского района Ставропольского края, ОГРН 1022602222510, в пользу министерства  дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 1082635013450,  27 764 907,89 рублей неустойки.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление», г. Новопавловск  Кировского района Ставропольского края, ОГРН 1022602222510 в доход федерального бюджета  161 824 рубля госпошлины.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Говорун