14/2024-26278(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-11166/2023

г. Благовещенск

20 марта 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Союз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о внесении изменений в государственный контракт № 90 от 09.08.2022 (о продлении срока  выполнения работ до 30.06.2024),  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № 90 от 09.08.2022, заключенный  между государственным казенным учреждением Амурской области «Строитель» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Союз»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), изложив сроки выполнения работ пункте 5.1 в  следующей редакции: « -начало работ: со дня, следующего за днем заключения контракта.  

 - окончание работ: не позднее 30.06.2024».  

Взыскать с государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Союз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина