7_1843697  

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5601/2024

г. Южно-Сахалинск

23 января 2025 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Стародубцевой А. Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СИВАТЕК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании аванса по расторгнутом договору подряда № 05/2024УП от 15.06.2024 в размере 233 205 рублей, неустойки за нарушение сроков окончания работ в размере 466, 41 рублей, неустойки за нарушение сроков возврата аванса в размере 3 731, 28 рубль, неустойки в размере 0,1 % на сумму 233 205 рублей начиная с 24.08.2024 по день фактической уплаты долга,  

при участии: от истца – представителя ФИО1 по доверенности от 19.09.2023, от ответчика – не явился,  

руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИВАТЕК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 233 205 рублей неосновательного обогащения, 39 878 рублей 05 копеек неустойки, 7 748 рублей расходов по уплате государственной пошлины, а всего 280 831 рубль 05 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИВАТЕК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку, начисленную на сумму основного обязательства в размере 233 205 рублей, исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки за период с 24.01.2025 по день фактической оплаты основного обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИВАТЕК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 714 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич