АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru; е-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А71-4304/2019

г. Ижевск

21 мая 2019 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Березиной А.Н. рассмотрел без вызова сторон в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №8» (ул. Пушкинская, д. 148, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СибирьДорСтрой» (ул. Ленинградское шоссе, д. 21, эт.под.пом 5, ком. 2В, Москва, 125171, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 178 687 рублей 40 копеек штрафной неустойки по договору субподряда от 31.10.2018.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «СибирьДорСтрой» об уменьшении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьДорСтрой» (ул. Ленинградское шоссе, д. 21, эт.под.пом 5, ком. 2В, Москва, 125171, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №8» (ул. Пушкинская, д. 148, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 178 687 рублей 40 копеек штрафной неустойки по договору субподряда от 31.10.2018, а также 6 361 рубль в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Удмуртской Республики в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                                                               А.Н. Березина