900000999_26666529 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-117235/20-23-796

05 октября 2020 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Гамулина А.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ГУП г.  Москвы «Дирекция гаражного строительства»  

к ООО «ЭПРМ» 

о взыскании задолженности за август 2020 года в размере 577 600 руб., неустойки в  размере 4 030 208 руб. 12 коп., процентов в размере 24 216 руб. 59 коп.,  

при участии: от истца – ФИО2 (доверенность от 30.12.2019г.), от ответчика – ФИО3 (доверенность от 21.08.2020г.), 

Р Е Ш И Л:

Принять частичный отказ от иска и прекратить производство по делу в части  требований о взыскании задолженности в размере 577 600 руб., процентов в размере  24 216 руб. 59 коп.  

Взыскать с ООО «ЭПРМ» (ОГРН 

<

***>, 117105, 

<

...>,) в пользу ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» (ОГРН  

<

***>, 117152, 

<

...>) неустойку в размере 403 020  руб. 81 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 49 430 руб.  

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Возвратить ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 906 руб., перечисленную платежным поручением № 1843 от  29.06.2020.  

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный  апелляционный суд.  

Судья А.А. Гамулин