10410_5903419  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-3541/19

22 июля 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН 

<

***> НН 

<

***> к  Муниципальному казенному учреждению «ДИСОТИ» ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>, Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения г.  Ростова-на-Дону ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> о взыскании 178 948,73 руб.  (уточненные требования)  

встречный иск Муниципального казенного учреждения «ДИСОТИ» ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> к обществу с ограниченной ответственностью «ДРСУ  Юга» ОГРН 

<

***> НН 

<

***> о взыскании 2 043 321,20 руб. (уточненные  требования)  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По иску: 

Взыскать с муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству  объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> неустойку в размере 178 948,73 руб., судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 368 руб.  

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств у муниципального  казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов транспортной  инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскание  произвести с Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения  города Ростова-на-Дону (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> из федерального бюджета 2 450 руб. излишне  уплаченной государственной пошлины по платежному поручению № 23 от 23.01.2019.  

По встречному иску: 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН  1156196052231 ИНН 6163141792 в пользу муниципального казённого учреждения  «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону»  ОГРН 1096164006971, ИНН 6164294858 неустойку в размере 1 723,51 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> в доход федерального бюджета 28,02 руб.  государственной пошлины.  

Произвести зачет встречных требований. 

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с  муниципального казённого учреждения «Дирекция по строительству объектов  транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ Юга» ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> сумму 183 593,22 руб.  

 Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения, через суд принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья Д.Г. Танова