100598_4484138 

 

 Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

24.08.2023 года Дело № А50-11009/23  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ю.Т. Султановой, при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кобяковой Ю.С. (до  перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 (после перерыва),  рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению унитарной некоммерческой организации - фонда  «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края»  (614068, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью «КС- ДЕВЕЛОПМЕНТ» (344000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору генерального подряда № 24-1-17/22 от  28.02.2022 в размере 985 942 руб. 79 коп.,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Технический  заказчик фонда развития территорий» (адрес: 125315, г. Москва, вн.тер.г.  муниципальный округ Сокол, пр-кт Ленинградский, д. 80, к. 37, этаж 5, пом. 1, ком.  1-20, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КС- ДЕВЕЛОПМЕНТ» (344000, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу унитарной  некоммерческой организации - фонда «Фонд защиты прав граждан - участников  долевого строительства Пермского края» (614068, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  89 631,16 руб. неустойки, а также 22 719 руб. судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Электронная подпись действительна.

Судья Ю.Т. Султанова  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 7:05:00

 Кому выдана Султанова Юлия Турехановна