27/2019-3033(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Р Е Ш Е Н И Я

 

14 января 2019 г. Дело № А70-16303/2018  

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи А. Н. Курындиной при ведении  протокола помощником судьи Я.А. Авериной (до перерыва), секретарем С.А. Трилем (после  перерыва), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации 02.12.2002, место нахождения: 625031, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «ОЛДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.08.2016, место  нахождения: 119634, 

<

...>, помещение I комн. 4) о  взыскании 11 812 704,61 рублей,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Уточнение иска принять в части уменьшения размера неустойки до 2 490 770 рублей 95  копеек. В части взыскания 228 068 рублей 12 копеек процентов за пользование чужими  денежными средствами и взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами  по день фактического оплаты долга в принятии уточнения отказать.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОЛДИ»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМУ «Тюменьоблстрой» 7 780 795  рублей 39 копеек аванса, 2 223 752 рубля 34 копейки неустойки, всего 10 004 547 рублей 73  копейки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОЛДИ»  в доход федерального бюджета 75 425 рублей государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Тюменской области.  

Судья А. Н. Курындина