100195_2726787  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-3726/2023

16 января 2024 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить условия договора от 13.10.2021   № 20.1900.3129.21 об осуществлении технологического присоединения, взыскании 75 044  руб. неустойки.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить  условия договора от 13.10.2021 № 20.1900.3129.21 об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям энергопринимаюших устройств по адресу:  Республика Хакасия, Алтайский район, 6,0 км на северо-запад от с.Очуры, кадастровый  номер земельного участка 19:04:050302:169, а именно:  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми  заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством,  

- выполнить строительство ЛЭП-10 кв от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 

<

***> до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. в соответствии с проектом,  

- выполнить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности  в соответствии с проектом,  

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4  кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств истца,  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО2 30 020 (тридцать  тысяч двадцать) руб. 96 коп. неустойки.  

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований. 

2. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход  федерального бюджета 8000 (восемь тысяч) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Чумаченко Т.В.