52_15686004  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 253123/16-52-745

г. Москва

20 апреля 2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

председательствующего судьи Галиевой Р.Е. протокол вел помощник судьи Чекнизов Е.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы  «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства  Департамента здравоохранения города Москвы» (119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д.  52, стр. 1, ОГРН 1087746972939, ИНН 7706695685, дата регистрации 12.08.2008 г.)  

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «проект «Двадцать один» -  Строительство» (111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50Ю, стр. 2, пом. XIV, комн.  37, ОГРН 5077746959373, ИНН 7721589755, дата регистрации 20.06.2007 г.)  

о расторжении государственного контракта от 29.08.2014 г. № 149/14УЭ(БГ), о  взыскании денежных средств в размере 3 133 151 руб. 31 коп., неустойки в размере  199 303 руб. 24 коп.  

в судебное заседание явились: от истца: Джанаева Д.А. по дов. № 212/16 от 31.10.2016г. от ответчика: Катунин Д.П. по дов. № 14-KRF от 02.09.2015г. 

РЕШИЛ:

Расторгнуть государственный контракт от 29.08.2014 г. № 149/14УЭ(БГ) 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проект «Двадцать  один»-Строительство» в пользу Государственного казенного учреждения  здравоохранения города Москвы «Производственно-техническое объединение  капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы»  денежные средства в размере 3 133 151 руб. 31 коп., неустойку в размере 199 303 руб.  24 коп.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Проект «Двадцать  один»-Строительство» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 45 662  руб. 27 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.Е. Галиева