Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-77326/2023

05 апреля 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  13 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  05 апреля 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Судас Н.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Винокуровой А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (адрес: 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2А, пом. 54Н, ОГРН 

<

***>,   ИНН 

<

***>)

ответчики:

1) общество с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Управление недвижимостью» (адрес: 199226, Санкт-Петербург,  булл. Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 эт., оф. 20, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

2) общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вымпел» (адрес: 199226, Санкт-Петербург, булл. Александра Грина, д. 1, стр. 1, пом. 14-Н, 4 эт., оф. 16, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 07.10.2022)

- от ответчиков:

1) ФИО2 (доверенность от 30.01.2024 № 1)

2) не явился, извещен 

установил:

публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществам с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Управление недвижимостью» (далее – Ответчик  1)  и «Специализированный застройщик «Вымпел» (далее – Ответчик 2) о взыскании солидарно 932 186 руб. 95 коп. неустойки, начисленной на основании части 9.1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ) за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, за несвоевременную оплату тепловой энергии, поставленной по договору от 07.11.2019 № 63845-ПНР-02 теплоснабжения на период пуско-наладочных работ (далее – Договор) в августе 2020 – мае 2021 года.

В судебном заседании 13.03.2024 истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 300 926 руб. 17 коп.

Суд, руководствуясь статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), удовлетворил ходатайство истца.

 Ответчик 1 возражал против удовлетворения иска, ходатайствовал о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Ответчик 2, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явился.

Заслушав представителей сторон, оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

По Договору  истец (энергоснабжающая организация) обязался поставлять тепловую энергию и теплоноситель до границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей с Ответчиками 1 и 2, совместно именуемыми «Абонент» для проведения абонентом пуско-наладочных работ, а абонент – обязался принимать и оплачивать поставляемые тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно пункту 5.2 Договора расчетным периодом является календарный месяц.

В соответствии с пунктом 5.5 Договора абонент оплачивает платежные документы истца  в течение 5 дней с даты выставления.

Полагая, что ответчики нарушили сроки оплаты тепловой энергии, поставленной по Договору в августе 2020 – мае 2021 года, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

В силу статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Согласно пункту 1 статьи 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539 -                      547 ГК РФ, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев предусмотренных законом. 

Как установлено пунктом 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Факт нарушение установленного Договором срока оплаты тепловой энергии, поставленной в августе 2020 – мае 2021 года, ответчиками не оспорен.

Согласно части 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 3 статьи 70 АПК РФ установлено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как установлено пунктом 1 статьи 332 ГК РФ, кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Возразив против удовлетворения иска, Ответчик 1 сослался на взыскание истцом неустойки за нарушение сроков оплаты тепловой энергии (теплоносителя), поставленных по Договору в августе 2020 – мае 2021 года, в рамках арбитражных дел № А56-26830/2023, А56-30731/2022 и А56-69661/2023.

Однако в рамках указанных дел истцом было заявлено требование о взыскании неустойки, начисленной за иные периоды.

Согласно части 9.1 статьи 15 Закона № 190-ФЗ потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Поскольку неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, иски о взыскании неустойки, начисленной за периоды, отличные от периодов ее начисления по настоящему делу, не являются тождественными с рассматриваемым иском.

Расчет неустойки судом проверен и признан соответствующим условиям Договора и требованиям законодательства.

Обстоятельства для снижения неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ судом не установлены.

При этом судом учтено, что взыскиваемая истцом законная неустойка рассчитана исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, которая, по существу, представляет собой наименьший размер имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Как следует из Договора, ответчики совместно являются абонентом по Договору.

Как установлено  пунктом 1 статьи 323 ГК РФ, при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (пункт 2 статьи 323 ГК РФ).

Поскольку обязательство ответчиков является неделимым, в дело не представлены опровергающие иск доказательства, требование истца о солидарном взыскании с ответчиков 300 926 руб. 17 коп. неустойки подлежит удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке.

Излишне уплаченная государственная пошлина на основании пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Светлый мир «Управление недвижимостью» (ИНН 

<

***>) и общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вымпел» (ИНН 

<

***>) солидарно в пользу публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»                 (ИНН 

<

***>) 300 926 руб. 17 коп. неустойки, а также 9 019 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины по иску.

Возвратить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 12 981 руб. государственной пошлины, уплаченных платежным поручением от 20.06.2023 № 52232.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья           Судас Н.Е.