Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград  

«20» марта 2017 г.  Дело № А12-73479/2016 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лазаренко С.В., с  использованием средств аудиозаписи, при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Мониной Ю.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Управления капитального строительства Администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ  Пятигорскэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  денежных средств, и по встречному исковому заявлению заявлением общества с  ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Управлению капитального строительства  Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании основного долга по муниципальному  контракту № 152 от 24.08.2015г., в размере 2 910 000 рублей, неустойку за нарушение  сроков исполнения обязательств и процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 33 577 рублей, в рамках дела № А12-73479/2016, при участии  третьего лица Комитет строительства Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>).  

при участии в заседании: от истца – ФИО1 – доверенность № 3 от 09.01.2017г., 

от ответчика – ФИО2 – директор ООО «Институт УРБАНИСТИКИ  Пятигорскэнергопроект», ФИО3 – доверенность от 20.12.2016г.,  

от третьего лица – ФИО4 – доверенность № 19 от 06.12.2016г.,  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Институт  УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Управления капитального строительства Администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

неустойку в сумме 267 655,33руб. В остальной части отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Институт  УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  задолженность в размере 2 910 000руб., неустойку в сумме 18 430руб. В остальной части  встречных требований отказать.  

Окончательно, в порядке зачета взаимных требований взыскать с Управления  капитального строительства Администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 660 774,67руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Институт  УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  государственную пошлину в доход федерального бюджета в сумме 17 260руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Волгоградской области в  установленные законом сроки.  

 Судья С.В. Лазаренко