ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-46647/2018

Дело № А40-120378/18

г. Москва

06 декабря 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 декабря 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 06 декабря 2018 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Н.В. Юрковой,  

Судей: А.М. Елоева, Л.А. Яремчук,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Р.А. Сасюком, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительно - эксплуатационное управление "Фундаментстрой - 6"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2018 по делу № А40-120378/18, принятое судьей   Константиновской Н.А.    (шифр судьи 159-854),

по иску товарищества собственников недвижимости (жилья) "Березовая Роща 4" (ОГРН 

<

***>, адрес: 125252, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно - эксплуатационное управление "Фундаментстрой - 6" (ОГРН 

<

***>, адрес: 125414, 

<

...>)

об обязании передать документы,

 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 26.09.2018,

от ответчика: не явился, извещен, 

 

У С Т А Н О В И Л:

ТСН(Ж) "Березовая роща 4" обратилось в арбитражный суд с иском об обязании ООО "СЭУ "ФС-6" передать ТСН(Ж) «Березовая роща 4» техническую и иную документацию на многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу : 

<

...>.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2018 по делу № А40-120378/18 иск частично удовлетворен.

Суд обязал ответчика передать истцу документы, а в случае неисполнения решения суда в течение 30 рабочих дней с даты вступления настоящего решения в законную силу, суд определил взыскать судебную неустойку в размере 10.000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, в остальной части во взыскании неустойки отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить оспариваемый судебный акт, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что в адрес ответчика была передана вся необходимая документация.

В Девятый арбитражный апелляционный суд поступило два заявления истца об отказе от исковых требований в части.

Истец просил оставить без изменения решение суда в части возложения на ответчика обязанности по передаче истцу Технических паспортов на общедомовые приборы учета электрической энергии:

-счетчик № 22628453 - жилой дом,

-счетчик № 00469655 - жилой дом АВР,

-счетчик№12017137-нежилые помещения,

-счетчик № 05960293 - нежилые помещения,

-счетчик № 11003 42 0- нежилые помещения АВР,

-счетчик № 02002633 - автостоянка,

-счетчик № 18796133 - автостоянка,

-счетчик № 12017430 - автостоянка,

-счетчик № 02002689 - автостоянка СПТ,

-счетчик № 11780404 - автостоянка,

-счетчик № 05960265 - автостоянка,

-счетчик № 11003496 - автостоянка АВР,

-счетчик № 02520689 - ИТП,

-счетчик № 040757 – ИТП.

От ответчика поступило заявление о частичном признании иска, которое приобщено к материалам дела.

В судебном заседании 05.12.2018 судом рассмотрены заявленные ходатайства.

В силу части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

При этом частью 5 названной нормы установлено, что отказ от иска не принимается арбитражным судом в случае, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Принимая во внимание, что заявленный в настоящем случае отказ истца от заявленных требований в части, не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, апелляционный суд принимает отказ истца от части заявленных требований.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

С учетом изложенного, решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2018 г. по делу № А40-120378/18 подлежит отмене в части, а производство по делу в указанной части - прекращению.

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как усматривается из материалов дела, внеочередным общим собранием собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу : 

<

...>, проведенным в очно-заочной форме в период с 23.09.2015 по 23.11.2015 и оформленным Протоколом № 1 от 24.11.2015, приняты решения о расторжении Соглашения о передаче прав по управлению с управляющей организацией ООО «СЭУ «ФС-6» с 01.01.2016, создании ТСН(Ж) «Березовая роща 4», выборе способа управления МКД: Товариществом собственников недвижимости (жилья) «Березовая роща 4», ТСН(Ж) «Березовая роща 4» принять управление от УУ ООО «СЭУ «ФС-6» с 01.01.2016.

Законность решений внеочередного общего собрания собственников, оформленного Протоколом № 1 от 24.11.2015, о создании ТСН(Ж) «Березовая роща 4», подтверждена решением Савеловского районного суда г. Москвы от 23.09.2016 по гражданскому делу № 2-5172/16, которым было отказано в иске ФИО2 и другим (10 истцов) к ФИО3, ФИО4 и другим (10 ответчиков) о признании недействительными решений внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирных жилых домах №№ 4 и 6 по проезду Березовой Рощи.

29.01.2016 ответчик передал истцу в управление многоквартирный дом по адресу: 

<

...>, что подтверждается Актом приема-передачи многоквартирного дома от 29.01.2016.

С 01.02.2016 ТСН(Ж) «Березовая роща 4» осуществляет управление многоквартирным жилым домом № 4 по проезд Березовой Рощи. 

22.09.2017 истец направил ответчику претензию № 1 1/09/17 о передаче технической документации, связанной с обслуживанием многоквартирного жилого дома, в которой просил в добровольном порядке в течение 20 (двадцати) дней г Момента получения претензии передать ТСН(Ж) «Березовая роща 4» техническую и иную документацию, необходимую для эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома. 

В силу норм ст. 44 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом, к компетенции которого относится выбор способа управления многоквартирным домом.

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в МКД и может быть выбран или изменен в любое время на основании его решения.

В ч. 10 ст. 162 ЖК РФ, управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации.

Обязанность ответчика передать техническую документацию и иные связанные с управлением таким домом документы истцу возникает в силу закона, и вызвана необходимостью осуществления истцом деятельности по обслуживанию многоквартирного дома.

В соответствии с п. 19 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами", организация, ранее управлявшая многоквартирным домом и получившая предусмотренное п. 18 настоящих Правил уведомление, передает в порядке, предусмотренном п. 22 настоящих Правил, техническую документацию на многоквартирный дом, иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, а также сведения, указанные в подпункте "б" п. 4 настоящих Правил, организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме для управления этим домом, органу управления товарищества или кооператива либо в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в этом доме по акту приема-передачи не позднее срока, установленного ч. 10 ст. 162 ЖК РФ.

В силу п. 20 вышеуказанного Постановления, техническая документация на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, подлежат передаче в составе, предусмотренном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.

Принимая во внимание изложенное, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции правомерно обязал ответчика передать истцу Технические паспорта на общедомовые приборы учета электрической энергии:

-счетчик № 22628453 - жилой дом,

-счетчик № 00469655 - жилой дом АВР,

-счетчик№12017137-нежилые помещения,

-счетчик № 05960293 - нежилые помещения,

-счетчик № 11003 42 0- нежилые помещения АВР,

-счетчик № 02002633 - автостоянка,

-счетчик № 18796133 - автостоянка,

-счетчик № 12017430 - автостоянка,

-счетчик № 02002689 - автостоянка СПТ,

-счетчик № 11780404 - автостоянка,

-счетчик № 05960265 - автостоянка,

-счетчик № 11003496 - автостоянка АВР,

-счетчик № 02520689 - ИТП,

-счетчик № 040757 – ИТП.

Суд первой инстанции в решении определил взыскать судебную неустойку в размере 10.000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда, в то время, как истцом было заявлено о взыскании неустойки в размере 50.000 руб. ежемесячно.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно правовой позиции, сформированной в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 1 и ч. 2.1 ст. 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 указанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки в размере 10.000 рублей за каждый месяц просрочки исполнения судебного акта.

В остальной части во взыскании неустойки следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Принять отказ товарищества собственников недвижимости (жилья) "Березовая Роща 4" от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно - эксплуатационное управление "Фундаментстрой - 6" об обязании передать:

- Технический паспорт с экспликациями и поэтажными планами на жилой дом № 4 по проезду Березовой рощи в г. Москве (оригинал).

- Распоряжение Префекта САО г. Москвы от 31.03.2005г. № 2873 «Об утверждении адреса жилого дома» (оригинал).

- Справку №90-000099 от 12.04.2005г. ТБТИ «Северное» г. Москвы о регистрации адреса объекта №90-000099 (оригинал).

- Приложение к справке №90-000099 от 12.04.2005г. (оригинал).

- Распоряжение Префекта САО г. Москвы от 14.10.2005г. №8266 «О назначении приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию жилого дома со встроенными помещениями без конкретной технологии по адресу: Хорошевское шоссе, вл.38, кв. 58Г, корп.11» (оригинал).

- Распоряжение Префекта САО г. Москвы от 30.10.2005г. №9028 «Об утверждении акта приемочной комиссии по приемке законченного строительством жилого дома со встроенными помещениями без конкретной технологии по адресу: Хорошевское шоссе, вл.38, кв. 58Г, корп. 11 (м/а проезд Березовой рощи, дом 4» (оригинал). 

- Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (оригинал). 

- Ключевую справку о передаче под заселение жилого дома проезд Березовой рощи, дом 4 (оригинал).

- Акт приемки подземной части гаража (оригинал). 

- Акт от 20.09.2005 комиссионного осмотра и проверки качества работ по устройству кровли (оригинал).

- Акт приемки: мусоропроводов, помещений мусоропроводов (оригетшл).

- Акт от 26.07.2004, согласно которому плановое положение здания соответствует утвержденному Генплану (оригинал).

- Заключение о несущей способности грунтов основания фундаментов жилых домов в (оригинал).

- Акт приемки системы выпусков внутреннего водостока из здания (жилая часть) (оригинал).

- Акт приемки системы выпусков внутреннего водостока из здания (офисная часть) (оригинал).

- Акт приемки системы отопления (жилая часть) (оригинал).

- Акт приемки системы отопления (офисная часть) (оригинал).

- Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения (жилая часть) (оригинал). 

- Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения (офисная часть) (оригинал). 

- Акт приемки выпусков внутренней канализации (жилая часть) (оригинал).

- Акт приемки выпусков внутренней канализации (офисная часть) (оригинал).

- Акт приемки системы естественной вентиляции корпуса 11 комплекса из трех 23- х этажных домов по Хорошевскому ш. вл. 38 кв. 58Г (оригинал).

- Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции от 15.09.2005г. нежилых помещений - корпуса 11 комплекса из трех 23 этажных домов по Хорошевскому ш. вл. 38, кв. 58Г системы в- 7,15,19,22 (оригинал).

- Акт приемки молниезащиты в жилом доме Хорошевское ш. вл. 38, кв. 58Г, к-с 11 (оригинал).

- Справку о выполнении работ по строительству телефонной канализации (оригинал).

- Письмо Территориального управления Федеральной службы по надзору и благополучия человека по городу Москве об отсутствии радиационного загрязнения в жилом доме Хорошевское ш. вл, 38, кв. 58Г, к-cl 1 (оригинал).

- Перечень первичной исполнительной документации (оригинал).

- Акт о приемки благоустройства и озеленения территории объекта предъявляемого к приемке в эксплуатацию (оригинал).

- Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций здания (оригинал).

- Акт приемки окраски и отделки фасада (оригинал).

- Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного строительством сооружения: Индивидуальный тепловой пункт, входящий в состав жилого дома 

<

...>, кв. 58Г, кор. 11,12,13 (оригинал).

- Справку об устранении дефектов и недоделок, выявленных приемочной комиссией (оригинал).

- Протокол измерений уровней шума (оригинал).

- Акт о приемке систем противопожарной защиты (оригинал).

- Акты проверки ДУ и ППА и внутреннего пожарного водопровода (оригинал).

- Разрешение на ввод в эксплуатацию соединительной линии и дворовой канализационной сети и спуск сточных вод в городскую сеть (оригинал).

- Письмо Территориального управления Федеральной службы по надзору и благополучия человека по городу Москве, согласно которому уровни звука при работе вентиляционного оборудования и лифтов не превышают допустимых норм (оригинал).

- Справку МГУП «Мосводоканал» 5 район водопроводной сети подтверждающая, Городской водопроводный ввод диаметром 2d 200 во владении дома по Хорошевское ш. вл. 38, кВ 58Г, кор. 11,12,13 (оригинал).

- Справку ОАО МГТС о выполнении работ по устройству телефонного ввода в доме Хорошевское ш. вл38, кВ 58Г, к-cll (оригинал).

- Справку ФГУП МГРС о том, что в доме Хорошевское ш. вл38, кв. 58Г, к-cll работы по радиофикации приняты (оригинал).

- Справку ФГУП МГРС о принятии на техобслуживание радиотрансляционной линии (оригинал).

- Акт о приемке монтажных и пусконаладочных работ по системе ОДС «АСУД248» (оригинал).

- Акт освидетельствования скрытых работ (оригинал).

- Акт №186-05 окончания работ по монтажу ОЗДС (оригинал).

- Акт технической приемки объекта инженерного и коммунального назначения (система домофонизации) (оригинал).

- Протокол бактериологического исследования воды (оригинал).

- Протоколы исследования проб воды (оригинал).

- Протоколы измерения сопротивления электросетей (оригиналы).

- Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений до 1000в (оригинал).

- Однолинейную схему (приложение № 1) к Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений до 1000в) (оригинал).

- Акт допуска в эксплуатацию установок и электрических сетей (оригинал).

- Акт допуска в эксплуатацию (нежилые помещения) (оригинал).

- Схему подключения нежилых помещений (оригинал).

- Технический отчет проведения испытаний электроустановки здания пр. Березовой рощи д. 4 (оригинал).

- Акты приемки технических средств учета электроэнергии в эксплуатацию (оригиналы).

- Акт об осуществлении технологического присоединения с указанием источников питания, уровней напряжения, параметров силовых трансформаторов, линий электропередач, систем учета (тип и номер электрических счетчиков, коэффициенты трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, а также всех потребителей (субабоненгов), подключенных к этим сетям (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Технические паспорта на общедомовые приборы учета электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии (оригиналы).

- Паспорт готовности жилого дома и придомовой территории на готовность к весенне-зимней эксплуатации за 2016г. (оригинал).

- Разрешение на присоединение мощности к сети ОАО «Московская городская электросетевая компания» (оригинал).

- Паспорт готовности жилого дома и придомовой территории на готовность к весенне-летней эксплуатации за 2016 (оригинал).

- Проект том 1 Исходно-разрешительная документация (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Рабочую документацию кор. 11 монолитные конструкции чердака (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Рабочую документацию кор. 11 монолитные конструкции на отм.3,600-10,500 арматурные изделия (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Проект жилого дома кор. 11,12,13, по адресу: Хорошевское шоссе вл.38 кВ58г Раздел охрана окружающей среды (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Проект «Энергоэффективность» (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Проект «Конструктивные решения» (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Проект «Архитектурно - планировочные решения» (копия, надлежаще заверенная ответчиком). 

- Проект «Организации строительства» (копия, надлежаще, заверенная ответчиком).

- Проект «Инженерное оборудование» (копия, надлежаще, заверенная ответчиком).

- Проект «Генеральный план «Архитектурно-планировочные решения (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Проект «Охрана окружающей среды от шума» (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Рабочую документацию «Конструкции металлические из алюминиевых сплавов (остекление лоджий и фасадов)» (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Рабочий проект МАГР «Система коммерческого учета энергопотребления «ПУЛЬСАР» (учет горячей и холодной воды) объекта» по адресу: Хорошевское шоссе вл. 38 кВ58г кор. 11 (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Рабочий проект «Рабочие чертежи Раздел СС4 сети телевидения домовая распределительная сеть кор. 11» (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Рабочий проект МАГР «Прокладка кабелей связи информационной магистрали многотарифных счетчиков по адресу: Хорошевское шоссе вл.38 кВ58г кор. 11 (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Акты полного технического освидетельствования лифтов (5 лифтов) оригиналы).

- Акты приемки лифтов в эксплуатацию (оригиналы).

- Паспорта лифтов многоквартирного дома (оригиналы).

- Протоколы испытаний и измерений сопротивления изоляции лифтов многоквартирного жилого дома (оригиналы).

- Заключение об обследовании лифтов многоквартирного жилого дома рекомендации и условия возможного продления срока эксплуатации лифтов, указанные в Заключениях (оригиналы).

- Акты ежегодного технического освидетельствования лифтов многоквартирного жилого дома (оригиналы).

- Заявки от ООО «СЭУ «ФС-6» для проведения оценки соответствия в форме технического освидетельствования лифтов в МКД (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Акты ввода в эксплуатацию и постановки на коммерческий учет общедомовых приборов учета электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии (копии, надлежаще заверенные ответчиком). 

-Акты поверки общедомовых приборов учета электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. теплоснабжения, газоснабжения (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Акт об осуществлении технологического присоединения с указанием источников питания, уровней напряжения, параметров силовых трансформаторов, линий электропередач, систем учета (тип и номер электрических счетчиков, коэффициенты трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, а также всех потребителей (субабонентов), подключенных к этим сетям (надлежаще заверенные ответчиком).

- Документы об оснащении помещений в многоквартирном доме индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, в том числе информацию о каждом установленном индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета (технические характеристики, год установки, факт замены или поверки), дату последней проверки технического состояния и последнего контрольного снятия показаний (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Акты о приемке результатов работ, сметы, описи работ по проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию имущества собственников помещений в многоквартирном доме (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Акты весеннего и осеннего осмотров за 2012 - 2015 (копии надлежаще заверенные ответчиком).

- Сметы, дефектные ведомости и акты выполненных работ по конструктивным элементам за 2012-2015 г.г. (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Список собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а также лиц, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, составленных с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных (оригинал).

- Журнал заявок собственников (жителей) (копия, надлежаще заверенная ответчиком).

- Протоколы очередных и внеочередных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме за период с 2006г. по 2015г. включительно (копии, надлежаще заверенные ответчиком).

- Копию Реестра договоров с ресурсоснабжающими, подрядными и прочими организациями по предоставлению жилищно-коммунальных услуг (надлежаще заверенная ответчиком).

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2018 по делу № А40-120378/18 в части отказа от исковых требований отменить, производство по делу в указанной части прекратить.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.2018 по делу № А40-120378/18 в части удовлетворения требований о возложении обязанности передать Технические паспорта на общедомовые приборы учета электрической энергии:счетчик № 22628453 - жилой дом, счетчик № 00469655 - жилой дом АВР, счетчик№12017137-нежилые помещения, счетчик № 05960293 - нежилые помещения, счетчик № 11003 42 0- нежилые помещения АВР, счетчик № 02002633 - автостоянка, счетчик № 18796133 - автостоянка, счетчик № 12017430 - автостоянка, счетчик № 02002689 - автостоянка СПТ, счетчик № 11780404 - автостоянка, счетчик № 05960265 - автостоянка, счетчик № 11003496 - автостоянка АВР, счетчик № 02520689 - ИТП, счетчик № 040757 – ИТП, оставить без изменения.

В случае неисполнения судебного акта в течение 30 рабочих дней с даты вступления в законную силу взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОИТЕЛЬНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ФУНДАМЕНТСТРОЙ - 6" (ОГРН 

<

***>) в пользу ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 4" (ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 10.000 (десять тысяч) рублей за каждый месяц просрочки исполнения судебного акта до дня фактического исполнения, в остальной части во взыскании неустойки отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                      Н.В. Юркова 

Судьи:                                                                                               А.М. Елоев 

                                                                                                           Л.А. Яремчук