148/2018-3273(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-11778/2017

16 января 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Голубых В.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Северо-Запада» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>), г. Сыктывкар  

к Муниципальному учреждению Управление капитального строительства  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Ухта  

о взыскании долга, неустойки, 

по встречному иску Муниципального учреждения Управление капитального  строительства (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки и процентов, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Муниципального учреждения Управления капитального  строительства (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Северо-Запада» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  неустойку в сумме 92 178 руб. 37 коп. и расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 9 494 руб. 76 коп.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную  силу.  

Возвратить Публичному акционерному обществу «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину  в сумме 1 828 руб. 50 коп.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей апелляционной  жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня  изготовления в полном объеме.  

Судья В.В. Голубых