37/2020-38324(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г.Тамбов ул.Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-9154/2020

09 июля 2020 г.

г.Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Комаровой А.Д.,  рассмотрев в открытом судебном заседании  

первоначальные исковые требования Тамбовского областного государственного  бюджетного учреждения «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Третий Рим», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 17 740,08  руб.  

встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Третий Рим» к Тамбовскому областному государственному  бюджетному учреждению «Тамбовавтодор» о взыскании 35 583,83 руб.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 150, 167, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

СУД РЕШИЛ: 

1. Исковые требования Тамбовского областного государственного бюджетного  учреждения «Тамбовавтодор» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Третий Рим», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Тамбовского  областного государственного бюджетного учреждения «Тамбовавтодор», г. Тамбов  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков исполнения  обязательство по государственному контракту № 0164200003018003123_269530 на  выполнение работ по ремонту наружного освещения участка автомобильной дороги  «Тамбов-Шацк» км 3+400-км9+100 от 17.12.2018 в размере 17 740,08 руб., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.  

2. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Третий Рим» к Тамбовскому областному государственному  бюджетному учреждению «Тамбовавтодор» удовлетворить.  

Взыскать с Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения  «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим», г. Тамбов  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков оплаты  выполненных по государственному контракту № 0164200003018003123_269530 работ по  ремонту наружного освещения участка автомобильной дороги «Тамбов-Шацк» км 3+400- 

09 июля 2020 года 

км9+100 от 17.12.2018 в размере 35 538,83 руб., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 2 000 руб.  

3. Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований. 

Взыскать с Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения  «Тамбовавтодор», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Третий Рим», г. Тамбов  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 17 798,75 руб.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Третий Рим» выдать  исполнительный лист и справку на возврат из федерального бюджета государственной  пошлины в размере 235 руб., уплаченной по платежному поручению № 6 от 10.01.2020,  после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (394006, 

<

...>).  

Судья А.В. Истомин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:52:48

Кому выдана Истомин Алексей Владимирович