128/2021-3703(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г.Тамбов ул.Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-8247/2020

25 января 2021 г.

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Комаровой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию  Тамбовской области», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  

обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «Строительная компания «Жупиков», Тамбовский район, Тамбовская область  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 984 843, 07 руб. 

Третье лицо: комитет по управлению имуществом по Тамбовской области, г.  Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Строительная компания «Жупиков», Тамбовский район, Тамбовская область  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Агентство по  ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», г. Тамбов  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договорам от 27.12.2019 уступки  прав и обязанностей арендатора по договорам аренды земельных участков с кадастровыми  номерами 68:20:36 60 003:2169 и 68:20:36 60 003:2170 за период с 25.04.2020 по  04.08.2020 в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в  размере 22 697 руб.  

В остальной части исковые требования о взыскании неустойки оставить без  удовлетворения.   

2. Исполнительный лист истцу выдать по его заявлению после вступления решения  в законную силу.  

3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006,  

<

...> через Арбитражный суд Тамбовской области.  

 Электронная подпись действительна.Судья Данны е ЭП:У достоверя ющий цен тр ФГБУ И АЦ Суде бного А.В. Истомин департаментаДата 14.11.2019 9:52:48

25 января 2021 года 

Кому выдана Истомин Алексей Владимирович