АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-34866/2018

г. Челябинск

18 декабря 2018 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Тиунова Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Абдуллиной Л.Ф.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Администрации Южноуральского городского округа, ОГРН 

<

***>,  г. Южноуральск к Обществу с ограниченной ответственностью  «Строительное транспортное предприятие Союз», ОГРН 

<

***>,  г. Копейск взыскании неустойки в размере 4 033 710 руб. 05 коп., штрафа в  размере 924 276 руб. 51 коп., об обязании выполнить работы в соответствии с  контрактом,  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца: ФИО1, действующая на основании доверенности от  22.10.2018, личность удостоверена паспортом,  

от ответчика: ФИО2, действующая на основании доверенности от  10.01.2018, личность удостоверена паспортом,  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Администрации Южноуральского городского  округа, ОГРН 

<

***>, удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное  транспортное предприятие Союз», ОГРН 1047405501230, г.Копейск в пользу  Администрации Южноуральского городского округа, ОГРН 1027401402401,  г. Южноуральск неустойку в общей сумме 2 016 855 рублей 02 коп., штраф в  сумме 924 276 рублей 51 коп..  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строительное  транспортное предприятие Союз», ОГРН 

<

***>, г.Копейск  выполнить работы по строительству спортивной площадки, расположенной  объекте, по адресу: 

<

...>, в соответствии с муниципальным контрактом № 01693000092160002620069543-02 от 02.11.2016 и локальной сметой к нему, заключенным с  Администрацией Южноуральского городского округа, ОГРН 

<

***>,  г. Южноуральск.  

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное  транспортное предприятие Союз», ОГРН 

<

***>, г.Копейск в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 53 790 рублей.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Т.В. Тиунова  

Примечание: при переписке обязательно ссылайтесь на номер дела. 

Кабинет информационно-справочной службы № 103, телефон 

<

***>, факс 

<

***>, е-mail: chel@chel.arbitr.ru.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела в первой инстанции можно получить на Интернет - сайте  Арбитражного суда Челябинской области: , а также на Интернет – сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:  http://HYPERLINK "http://kad.arbitr.ru/"kad.arbitr.ru.