5/2023-232089(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-14232/2023

г. Владивосток

28 сентября 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Приморская ремонтно - строительная Дальневосточная компания"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к государственному автономному учреждению здравоохранения "Краевой клинический  кожно - венерологический диспансер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об уменьшении неустойки 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.  

Уменьшить подлежащую оплате обществом с ограниченной ответственностью  "Приморская ремонтно - строительная Дальневосточная компания" в пользу  государственного автономного учреждения здравоохранения "Краевой клинический  кожно - венерологический диспансер" неустойку за просрочку выполнения работ по  договору по капитальному ремонту административного здания от 22.06.2022 № 14/22- ЭА до суммы, составляющей 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день  просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и  установить ее размер в сумме 491 866 рублей 07 копеек.  

Взыскать с государственного автономного учреждения здравоохранения  "Краевой клинический кожно - венерологический диспансер" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Приморская ремонтно - строительная  Дальневосточная компания 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины  по иску.  

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А.