Арбитражный суд Московской области 

 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-80094/24

11 декабря 2024 года

г.Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов , при ведении протокола секретарем А.И. Руш  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-80094/24 

по исковому заявлению ООО "ИК Градстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "АПГРЕЙД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о:  

1. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой» задолженность по договору строительного подряда № 3/ИК/23 от 15.02.2023 г. и дополнительному соглашению № 1 к договору от 05.09.2023 г. в размере 3 018 715 руб.  

2. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой неустойку согласно п. 7.2 договора за период с 30.06.2024 г. по 26.08.2024 г. в размере 1 026 363,27 руб.;  

3. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой неустойку согласно п. 7.2 договора за период с 26.08.2024 г. по дату фактического исполнения решения суда в размере 0,5% в день от суммы долга 3 018 715 руб.;  

4. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой» неустойку в связи с вынужденным простоем согласно п. 7.5 договора за период с 01.03.2023 г. по 27.03.2023 г. в размере 936 000 руб.;  

5. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой» неустойку в связи с вынужденным простоем согласно п. 7.5 договора за период с 12.04.2023 г. по 26.06.2023 г. в размере 2 700 000 руб.;  

6. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой» неустойку в связи с вынужденным простоем согласно п. 7.5 договора за период с 26.07.2023 г. по 22.09.2023 г. в размере 2 088 000 руб.;  

7. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой» неустойку в связи с вынужденным простоем согласно п. 7.5 договора за период с 30.11.2023 г. по 04.12.2023 г. в размере 144 000 руб.;  

8. Взыскании с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО «ИК Градстрой» расходы по оплате государственной пошлины в размере 72 565 руб.  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «АПГРЕЙД» в пользу ООО "ИК Градстрой":  

- задолженность по договору строительного подряда № 3/ИК/23 от 15.02.2023 г. и  

дополнительному соглашению № 1 к договору от 05.09.2023 г. в размере 3 018 715 руб. 

- неустойку согласно п. 7.2 договора за период с 30.06.2024 г. по 26.08.2024 г. в  

размере 205 272,65 руб.; 

- неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за период с  

27.08.2024 г. по дату фактического исполнения решения суда; 

- неустойку в связи с вынужденным простоем согласно п. 7.5 договора в размере  

2 934 000 руб.; 

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 72 565 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов