АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 29-88-01 

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А03-6114/2016

г. Барнаул

30 января 2017 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Мошкиной Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску акционерного общества «Томская механизированная колонна № 44»,  г. Томск Томской области (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>), к муниципальному  унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения «Горно-Алтайское  ремонтно-строительное управление», г. Горно-Алтайск Республика Алтай (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), о взыскании 2 327 180 руб. 72 коп., и встречное исковое  заявление муниципального унитарного предприятия, основанному на праве хозяйственного  ведения «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление», г. Горно-Алтайск  Республика Алтай, к акционерному обществу «Томская механизированная колонна № 44», г.  Томск Томской области, о взыскании 396 249 руб. 92 коп. пени,  

при участии в судебном заседании представителей сторон:  от истца – ФИО2.(по доверенности от 05.04.2016, удостоверение № 690);  

от ответчика – ФИО3 (по доверенности от 01.11.2016, паспорт); ФИО4  (по доверенности от 28.06.2016, паспорт);  

на основании статей 309, 310, 314, 330, 740, 746 Гражданского кодекса Российской  Федерации, статей 333.18, 333.21, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, и  руководствуясь статьями 27, 37, 49, 71, 106, 110, 132, 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить в части взыскания 1 160 241 руб. 48 коп. долга,  158 710 руб. 19 коп. неустойки, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлине.  

Встречный иск удовлетворить в части взыскания 396 249 руб. 92 коп. неустойки,  10 925 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 30 000 руб. судебных издержек  по экспертизе.  

Путем зачета первоначальных и встречных требований: 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия, основанному на праве  хозяйственного ведения «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление», г. Горно- Алтайск Республика Алтай, в пользу акционерного общества «Томская механизированная  колонна № 44», г. Томск Томской области, 922 701 руб. 75 коп. долга.  

Взыскать с акционерного общества «Томская механизированная колонна № 44», г.  Томск Томской области, в пользу муниципального унитарного предприятия, основанному на  праве хозяйственного ведения «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление», г.  Горно-Алтайск 

<

...> 925 руб. в возмещение расходов по государственной  пошлине, 30 000 руб. судебных издержек по экспертизе.  

В остальной части первоначального иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Томская механизированная колонна № 44», г.  Томск Томской области в доход федерального бюджета РФ 15 008 руб. государственной  пошлины.  

Возвратить муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве  хозяйственного ведения «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление», г. Горно- Алтайск Республика Алтай, из федерального бюджета РФ 2 346 руб. государственной  пошлины, оплаченной по платежному поручению от 18.11.2016 № 18 при обращении со  встречным иском в арбитражный суд.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо  в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном  суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции.  

Судья Е.Н. Мошкина