100128_510320 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  24.01.2019 Дело № А62-1630/2017  

Арбитражный суд Смоленской области в составе:  

председательствующего по делу судьи Савчук Л.А., при ведении протокола  

судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

публичного акционерного общества "Межрегиональная  

распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала ПАО "МРСК  

Центра" - "Смоленскэнерго" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью Финансово-строительная  

компания "ВЕЖ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки, 

при участии в судебном заседании до перерыва:  

от истца – ФИО2, представителя по доверенности № Д- 

СМ/01/62 от 01.06.2018, паспорт; 

от ответчика – ФИО3, представителя по доверенности от  

01.02.2018, паспорт, 

после перерыва: от истца –ФИО4, представителя по  

доверенности № Д-СМ/01/133 от 01.06.2018, паспорт; 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Финансово- строительная компания «ВЕЖ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

6901067107) неустойку в размере 3 740 000 рублей, а также 55 182 рубля в  возмещение судебных расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Финансово- строительная компания «ВЕЖ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 528  рублей.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Л.А.Савчук