Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-18977/2019

13 апреля 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

   Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства»  (628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительное управление № 14» (628450, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  Сургутский район, пгт. Барсово, ул. 5-я Левая, д. 4, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании 19 065 912 рублей 48 копеек и обязании устранить недостатки  выполненной работы,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, казенное  общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» (ОГРН 

<

***>); общество с ограниченной  ответственностью «Архитектурно-строительный проектный институт» (ОГРН  

<

***>); общество с ограниченной ответственностью «Стройзаказчик» (ОГРН  

<

***>),  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности № 3 от 11.01.2021, от ответчика – ФИО3 по доверенности № 11/2020 от 13.11.2020, от третьих лиц – не явились, 

 руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры,  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительное  управление № 14» в течении 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в  законную силу устранить выявленные недостатки (дефекты) выполненной работы на  объекте: «Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой (прситрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока)», а именно:  

 - Устранить протекание кровли на двух лестничных клетках.   - Восстановить отхождение облицовочной плитки приямков.   - Восстановить разрушение колонны теплого перехода.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление   № 14» в пользу казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Управление капитального строительства» договорную неустойку (штраф) в размере  748 492 рубля 70 копеек.  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление   № 14» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7 886 рублей 83  копейки.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.03.2021 3:37:20Кому выдана Агеев Артур Хамитович