579/2022-172641(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Омск  № дела  12 октября 2022 года А46-9354/2022  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Кливера Е.П., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании с применением системы веб-конференции дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Экослужба» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Экострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в  размере 369 459 руб. 30 коп.,  

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Экострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экослужба» неустойку по  договору № А 016-2020 от 11.08.2020 за период с 01.02.2021 по 31.01.2022 в размере  36 945 руб. 93 коп., а также судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере  10 389 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Заявление о взыскании судебных расходов на оплату юридических услуг представителя  в размере 24 400 руб. удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Экострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экослужба» судебные  расходы на оплату юридических услуг представителя по делу № А46-9354/2022 в размере  2 000 руб.  

В удовлетворении остальной части заявления о взыскании судебных расходов отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и  может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в  форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его  размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее  следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.П. Кливер 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.10.2021 2:19:46Кому выдана Кливер Евгений Петрович