34/2023-35975(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-3660/2022

г. Оренбург

20 февраля 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк  Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Вектор" (ОГРН 

<

***>,ИНН  

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору субподряда № 295/21 от  31.05.2021 в размере 5 661 162,69 руб., а также возмещении расходов по  госпошлине,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "СЗ  МегаполисСтрой", г. Оренбург (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

встречное исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Предприятие  Строймех" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ за период  с 01.08.2021 г. по 30.11.2021 г. в размере 1 220 000 руб., 177 710,00 руб.  убытков, 31 831,00 руб. расходов по госпошлине  

Руководствуясь статьями 110, 159, 167 - 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью  "Предприятие Строймех" об оставлении встречного иска без  рассмотрения отклонить.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Предприятие Строймех" удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Проектно-строительная компания Вектор" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Предприятие Строймех" основной  долг по договору- 5 661 162,69 руб., 51306,00 руб. расходов по  госпошлине.  

Встречное исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Предприятие Строймех" в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Проектно-строительная компания Вектор» 1  220 000 руб. пени за нарушение срока выполнения работ за период с  01.08.2021 г. по 30.11.2021 г., 23547,00 руб. расходов по госпошлине. В  удовлетворении встречного иска в оставшейся части отказать.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых  требований, в результате которого окончательно взыскать с общества с  ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания  Вектор" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Предприятие Строймех" 4 468 921,69 руб.  

Исполнительный лист выдать истцу, в порядке статей 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после  вступления решения в законную силу, по его ходатайству.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  "Предприятие Строймех" из федерального бюджет 3 443,00 рублей  излишне уплаченной госпошлины, выдав справку.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  "Проектно-строительная компания Вектор" " из федерального бюджет  1770,00 рублей излишне уплаченной госпошлины, выдав справку.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном  объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://www.18aac.arbitr.ru.  

 Решение, выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном  носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня  поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

 Судья Т.В. Сердюк 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 29.12.2021 7:21:32 Кому выдана Сердюк Татьяна Владимировна