44/2019-77772(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3499/2019

город Саратов

29 апреля 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Игнатьева Д.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда Саратовской области: 

<

...> дело по иску  

Государственной инспекции труда в Саратовской области, г. Саратов 

к обществу с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная компания  «Наследие», г. Саратов  

о взыскании неустойки в размере 5 469 293руб. 66коп. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная  компания «Наследие», г. Саратов (ОГРН 

<

***>) в пользу Государственной инспекции  труда в Саратовской области, г. Саратов (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  609 038руб. 27коп.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью реставрационно-строительная  компания «Наследие», г. Саратов (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ  госпошлину в размере 15 181руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  после его принятия.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном статьями 181,257-271,273-290 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда  Саратовской области Д.Ю. Игнатьев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 8:42:49

 Кому выдана Игнатьев Денис Юрьевич