67_38395465 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-174586/21-67-1386

24 января 2024 года

г. Москва

  Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулановой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "Строительная компания "Стройклассик" (117105, город Москва, шоссе Варшавское,  дом 33, эт/пом/ком 7/xi/17, ОГРН: 5177746282995, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2017,  ИНН: 7726418591)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ТСГ" (111024, Россия, Москва г.,  муниципальный округ Перово вн.тер.г., 2-я Энтузиастов ул., д. 5, этаж 4, ком. 415А,  ОГРН: 1167746466359, Дата присвоения ОГРН: 13.05.2016, ИНН: 9717025943)  

о взыскании 450 804 196,17 руб. 

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ТСГ"  к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Стройклассик"  

о взыскании задолженности в размере 10 020 175 руб. 33 коп., неосновательного  обогащения в размере 35 407 500 руб. 48 коп.,  

третьи лица: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТЕХСТРОЙ"  (109428, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  РЯЗАНСКИЙ, РЯЗАНСКИЙ ПР-КТ, Д. 8А, СТР. 14, ЭТАЖ 5, ПОМ.1, КОМ.22,  ОФ.509, ОГРН: 1197746033682, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2019, ИНН: 9725001618),  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙНКРОВ" (111398,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО,  КУСКОВСКАЯ УЛ., Д. 16А, ОГРН: 1167746829183, Дата присвоения ОГРН:  02.09.2016, ИНН: 7720351982),  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМР" (140002, РОССИЯ,  МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЦЫ Г.О., ЛЮБЕРЦЫ Г., КОЛХОЗНАЯ УЛ., Д. 19А,  ПОМЕЩ. I, ОФИС 2, ОГРН: 1175027026393, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2017, ИНН:  5027257556) и  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОСТРОЙ" (368590,  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КАЙТАГСКИЙ РАЙОН, МАДЖАЛИС СЕЛО,  АЛИСУЛТАНОВА УЛИЦА, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОГРН: 1180571003876, Дата  присвоения ОГРН: 28.03.2018, ИНН: 0514004733)  

при участии: от истца: От истца: Большакова Е.В., дов. от 17.01.2023 От ответчика: Пономарев В.Э., дов. от 08.09.2023. третьи лица: неявка, извещены 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ТСГ" (ИНН:  9717025943) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройклассик" (ИНН: 7726418591) сумму неотработанного аванса в размере  54 667 250 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч двести  пятьдесят) руб. 00 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере  5 154 200 (пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи двести) руб. 00 коп., неустойку  за нарушение срока возврата неотработанного аванса в размере 13 899 411 (тринадцать  миллионов восемьсот девяносто девять тысяч четыреста одиннадцать) руб. 23 коп.,  расходы на проведение экспертизы в размере 2 619 000 (два миллиона шестьсот  девятнадцать тысяч) руб. 00 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере  195 251 (сто девяносто пять тысяч двести пятьдесят один) руб. 93 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального искового заявления  отказать.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев