АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-124/2022  «11» октября 2023 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л., 

при ведении протокола судебного заседания судьей Белявцевой Т.Л. (в отсутствие  возражений участников процесса), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная  Компания «ВСБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом «Воронежская Фруктовая  Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), п.Отрадное Новоусманского  района Воронежской области  

о взыскании 2 676 850 руб. по договору № 26/16 от 19.05.2016, в том числе 1 550 000  руб. основного долга, 1 126 850 неустойки; 10 278 234,85 руб. по договору № 20-2/17 от  17.04.2017, в том числе 10 074 509,38 руб. основного долга, 503 725,47 руб. неустойки;  1 823 786,10 руб. по договору № 10/17 от 13.03.2017, в том числе 1 363 809,48 руб.  основного долга, 459 976,62 неустойки (с учетом уточнений от 10.08.2023)  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  Торговый дом «Воронежская Фруктовая Компания» к обществу с ограниченной  ответственностью Строительная Компания «ВСБ» о взыскании 7 255 307 руб. 29 коп., в  том числе: 3 907 307 руб. 29 коп. пени по договору № 20-2/17 и 3 348 000 руб. пени по  договору № 20/16  

при участии в судебном заседании: 

от ООО СК «ВСБ»: ФИО1 – представитель по доверенности б/н от 15.11.2022  (сроком на 1 год), диплом, паспорт,  

от ООО ТД «ВФК»: ФИО2 – представитель по доверенности б/н от 15.03.2022  (сроком на 2 года), диплом, паспорт  

Руководствуясь статьями 65, 110, пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 149,  167-171, 176, 184-186 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания  «ВСБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 76 894 руб. государственной  пошлины в доход федерального бюджета РФ.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания  «ВСБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Торговый дом «Воронежская Фруктовая Компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 700 000 руб. судебных издержек на проведение  

судебной строительно-технической экспертизы.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  Торговый дом «Воронежская Фруктовая Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Строительная  Компания «ВСБ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 7 255 307 руб. 29 коп., в  том числе: 3 907 307 руб. 29 коп. пени по договору № 20-2/17 и 3 348 000 руб. пени по  договору № 20/16 – оставить без рассмотрения.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом  «Воронежская Фруктовая Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета РФ 59 277 руб., уплаченной по платежному поручению № 311 от  08.02.2022 государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Т.Л. Белявцева