23/2019-83059(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

08 апреля 2019 года Дело № А55-31977/2017  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Бунеева Д.М. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой О.Г.  рассмотрев в судебном заседании 08 апреля 2019 года дело по иску  

Департамента градостроительства городского округа Самара 

к Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Волга"  о взыскании 26 977 024 руб. 86 коп.  

с участием в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора:  

1) Куушкина Юрия Васильевича, 

2) Общества с ограниченной ответственностью «Макмел групп»,  3) Общества с ограниченной ответственностью «Юма-проект»  

при участии в заседании от истца – представитель Агапова О.С. от ответчика – представители Макридин А.М. 

от третьих лиц: 1) Кукушкин Ю.В., 2) представитель Клименко Е.С., 3) не явился,  эксперт Соколов П.В.  

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  компания "Волга" в пользу городского округа Самара в лице Департамента  градостроительства городского округа Самара в доход казны городского округа Самара  неустойку 502 493 руб. 78 коп.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с городского округа Самара в лице Департамента градостроительства  городского округа Самара за счет казны городского округа Самара в пользу Общества с  ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания "Волга" расходы по  оплате стоимости судебной экспертизы 95 630 руб. 77 коп.  

В результате зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  Проектно-строительная компания "Волга" в пользу городского округа Самара в лице  Департамента градостроительства городского округа Самара в доход казны городского  округа Самара 406 863 руб. 01 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  компания "Волга" в доход федерального бюджета государственную пошлину 55 867 руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

Судья / Д.М. Бунеев  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 14:09:53

Кому выдана Бунеев Денис Михайлович