143/2017-39933(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-3453/2017

г. Салехард

05 октября 2017 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению муниципального казённого учреждения муниципального  образования Ямальский район «Ямальская служба заказчика» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Групп»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о расторжении муниципального контракта  от 28.09.2012 № 0190300000412000601-0152960-01 и взыскании 284 814 875 рублей 69  копеек,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора:  

- Администрации муниципального образования Ямальский район (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>),  

- Администрации муниципального образования село Салемал (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>).  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился, от ответчика - представитель ФИО2 по доверенности от 02.05.2017, 

от третьего лица Администрации МО Ямальский район - представитель ФИО3  по доверенности № 21 от 07.04.2017,  

от третьего лица Администрации муниципального образования село Салемал –  представитель не явился.  

Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 148, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения муниципального  образования Ямальский район «Ямальская служба заказчика» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в части расторжения муниципального контракта от 28 сентября  2012 года № 0190300000412000601-0152960-01 на выполнение подрядных работ для  нужд муниципального образования село Салемал удовлетворить.  

Расторгнуть муниципальный контракт от 28 сентября 2012 года   № 0190300000412000601-0152960-01 на выполнение подрядных работ для нужд  муниципального образования село Салемал, заключенный между Администрацией  муниципального образования село Салемал (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

и обществом с ограниченной ответственностью «Партнер Групп» (ИНН: 8901021018,  ОГРН: 1088901000550).  

 В удовлетворении исковых требований муниципального казенного учреждения  муниципального образования Ямальский район «Ямальская служба заказчика» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «Партнер Групп» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  стоимости работ и материалов, пришедших в негодность при строительстве объекта  «Реконструкция улично-дорожной сети» село Салемал, Ямальский район, Ямало- Ненецкий автономный округ, в размере 182 651 792 рублей 26 копеек - отказать.  

Уточненные исковые требования муниципального казенного учреждения  муниципального образования Ямальский район «Ямальская служба заказчика»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «Партнер Групп» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  неустойки за нарушение срока выполнения работ по контракту за период с 01.11.2015  по 06.11.2016 в размере 61 410 441 рубль 13 копеек и ранее выплаченных денежных  средств по произведённому перерасчёту в связи с корректировкой проектной  документации в размере 40 752 642 рубля 30 копеек - оставить без рассмотрения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер Групп» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>; адрес (место нахождения): 629001, Ямало- Ненецкий автономный округ, г. Салехард, мкр. Первомайский-3, 3; дата  государственной регистрации в качестве юридического лица – 19.03.2008) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи  жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия (изготовления) его в  полном объеме.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

В.С. Воробьёва

Судья