АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)  

18 апреля 2025 года Дело № А74-1194/2025  

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева, рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 230 236 руб. 21 коп. неустойки за период с 16.11.2024 по 10.01.2025, исчисленной за просрочку исполнения муниципального контракта от 27.08.2024 № 75А/24с.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Исковые требования удовлетворить: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в пользу муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» 230 236 руб. 21 коп. неустойки за период с 16.11.2024 по 10.01.2025, исчисленной за просрочку исполнения муниципального контракта от 27.08.2024 № 75А/24сэ  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 159-Абакан» в доход федерального бюджета 16 512 руб. государственной пошлины.  

Решение подлежит немедленному исполнению.  

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его  

принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в  

полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья П.В. Лобынцев  

Данные, необходимые для идентификации: