900109541_37171241 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 107415/23-3-848

г. Москва

05 октября 2023 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола помощником судьи Ермоловой В.В.,  с использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО "ПЕТРОКОМ" (121170, 

<

...>, ЭТ/П/К/ОФ 1/I/4/4,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП:  773001001) в лице конкурсного управляющего ФИО1, к ПУБЛИЧНОМУ  АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ -  РОССЕТИ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  МОЖАЙСКИЙ, БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 20.08.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 773101001) об уменьшении размера  неустойки, начисленной ПАО «Россети» по Договору от 21.11.2016 № 445767 на  выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, поставкам МТРиО) по титулу «ПС 220 кВ  Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» в части  строительства заходов одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» за  нарушение ООО «Петроком» срока выполнения всех работ по Договору от 21.11.2016   № 445767 на выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, поставкам МТРиО) по титулу  «ПС 220 кВ Ермак с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» в  части строительства заходов одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС-Мангазея» и  предъявленной АО КБ «ПИБ» в требовании платежа по банковской гарантии № 4/19 от  26.09.2019 года в размере 96 905 172,40 рублей, до 0 рублей.  

Третье лицо: АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) (101000, 

<

...>, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  29.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 770101001)  

При участии: 

От истца: ФИО2, ФИО3 по дов. от 03.10.2023 г.,  От ответчика: ФИО4 дов. от 28.06.2022 г., диплом  

От третьего лица: ФИО5 по дов. от 18.01.2023 г.,  

РЕШИЛ:

Признать необоснованным начисление ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ  ОБЩЕСТВОМ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (121353,  РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ,  

БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН: 1024701893336, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002,  ИНН: 4716016979, КПП: 773101001) неустойки в размере 96 905 172,40 руб. в рамках  требования от 29.10.2019 г. № Ц0/ЖА/927 по договору от 21.11.2016 г. № 445767.  

Взыскать с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (121353, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, БЕЛОВЕЖСКАЯ УЛ., Д. 4, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: 

<

***>, КПП:  773101001) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 (шесть тысяч)  руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

 Судья А.А. Федоточкин