АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-4234/2023

11 июля 2024 года

г. Самара

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Кулешовой Л.В.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кротовым А.И., после  перерыва секретарем судебного заседания Коноваловым М.А.,  

рассмотрев в судебном заседании 27.06-11.07.2024 года дело по исковому заявлению  Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного отделения  

«Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения», г. Самара  к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения», г.Чапаевск  

(ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал», г. Самара (ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные Энергетические Системы»,  г.Самара (ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Евро Сервис», г. Чапаевск  (ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «АгроСнабСбыт», Самарская область (ИНН  

<

***>)  

при участии в деле в качестве третьих лиц: - УФНС России по Самарской области, - МИФНС № 18 по Самарской области, 

- Временного управляющего ООО «Строительные решения» ФИО1 ИНН 

<

***>,  

- Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по  Приволжскому федеральному округу,  

- Прокуратуры Самарской области, о взыскании при участии в заседании: от истца – генеральный директор ФИО2, после перерыва не яв; от иных лиц участвующих в деле – не яв., извещены; 

Руководствуясь ст. ст.49, 110, 148, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

1. Ходатайство истца об увеличении цены иска удовлетворить. Считать предметом  иска заявленные требования:  

Взыскать солидарно с ООО «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  ООО «Объединенные Энергетические Системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), ООО «Евро Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО  «АгроСнабСбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО НПО  «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), задолженность по договору поставки металлопроката № 10-06/19 от  

10.06.2019 года в размере суммы неотработанного авансового платежа 11 368 587 руб. 50  коп., проценты за пользование денежными средствами в размере 20 008 714 руб. за период  13.02.2021 г. по 12.07.2023 г. и далее, исходя из ставки в размере 0,2% от суммы  неотработанного авансового платежа за каждый день пользования по день фактического  исполнения обязательства, пени за нарушение срока возврата денежных средств в размере  33 480 490,19 за период с 01.06.2021 года по 12.07.2023 года (с учетом моратория), и далее,  исходя из ставки в размере 0,5% от суммы неотработанного авансового платежа за каждый  день просрочки по день фактического исполнения обязательства.  

 Взыскать с ООО «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору поручительства в размере  38 110 313 руб. 34 коп. и далее, исходя из ставки в размере 0,1% от суммы неисполненного  обязательства за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО «Объединенные Энергетические Системы» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного  машиностроения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору  поручительства в размере 38 110 313 руб. 34 коп. и далее, исходя из ставки в размере 0,1%  от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки по день фактического  исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО «Евро Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору поручительства в размере  38 110 313 руб. 34 коп. и далее, исходя из ставки в размере 0,1% от суммы неисполненного  обязательства за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО «АгроСнабСбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору поручительства в размере  38 110 313 руб. 34 коп. и далее, исходя из ставки в размере 0,1% от суммы неисполненного  обязательства за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства  

2. Исковое заявление в части требований к ООО «Строительные решения» (ИНН  

<

***>) оставить без рассмотрения.  

Исковое заявление в остальной части удовлетворить. 

Взыскать солидарно с ООО «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  ООО «Объединенные Энергетические Системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), ООО «Евро Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО  «АгроСнабСбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО НПО  «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), задолженность по договору поставки металлопроката № 10-06/19 от  10.06.2019 года в размере суммы неотработанного авансового платежа 11 368 587 руб. 50  коп., проценты за пользование денежными средствами в размере 20 008 714 руб. за период  13.02.2021 г. по 12.07.2023 г. и далее, исходя из ставки в размере 0,2% от суммы  неотработанного авансового платежа за каждый день пользования по день фактического  исполнения обязательства, пени за нарушение срока возврата денежных средств в размере  33 480 490 руб. 19 коп. по состоянию за период с 01.06.2021 года по 12.07.2023 года (с  учетом моратория), и далее, исходя из ставки в размере 0,5 % от суммы неотработанного  авансового платежа за каждый день просрочки по день фактического исполнения  обязательства.  

 Взыскать с ООО «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору поручительства в размере  38 110 313 руб. 34 коп. по состоянию на 19.03.2024 и далее, исходя из ставки в размере  0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки по день  

фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО «Объединенные Энергетические Системы» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного  машиностроения» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору  поручительства в размере 38 110 313 руб. 34 коп. по состоянию на 19.03.2024 и далее,  исходя из ставки в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день  просрочки по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО «Евро Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору поручительства в размере  38 110 313 руб. 34 коп. по состоянию на 19.03.2024 и далее, исходя из ставки в размере  0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки по день  фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО «АгроСнабСбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу ООО НПО «Самарский завод сельскохозяйственного машиностроения» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пени) по договору поручительства в размере  38 110 313 руб. 34 коп. и далее, исходя из ставки в размере 0,1% от суммы  неисполненного обязательства за каждый день просрочки по день фактического  исполнения обязательства.  

Взыскать солидарно с ООО «Универсал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  ООО «Объединенные Энергетические Системы» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), ООО «Евро Сервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО  «АгроСнабСбыт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 200 000,00 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный  суд Самарской области.  

Судья / Л.В. Кулешова